木工装修工程承包合同的模板是怎样的？
  
  购置房屋，面临的第一件事，是想尽办法涉及自己一个喜欢的装修类型，怎么样和木工装修工程施工方签订一个让自己放心的合同，合理合法的保障自己的权益不受侵害是摆在房主面前的一个问题，签订一个正规有效的木工装修工程承包合同，便于合同双方一旦发生纠纷时，有个合理合法的途径来解决问题，下面，我们就结合实际，给您提供一个木工装修工程承包合同范本。
  
  木工装修工程承包合同
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  根据施工需要，甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。
  
  一、工程名称：
  
  二、工程地点：
  
  三、承包范围：
  
  施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。
  
  四、工程内容：
  
  模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
  
  五、工程承包方式：
  
  1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
  
  2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价木工装修合同范本木工装修合同范本。
  
  六、质量要求：
  
  严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。
  
  1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。
  
  七、施工工期：
  
  乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
  
  八、付款方式：
  
  九、工程管理双方责任：
  
  甲方责任
  
  1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;
  
  2、提供外脚手架及安全防护网;
  
  3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见;
  
  4、及时将支模用的材料供应至现场;
  
  5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收;
  
  6、 根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;
  
  7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;
  
  8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;
  
  9、按合同约定进度支付工程款。
  
  乙方责任
  
  1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员;
  
  2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料;
  
  3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计;
  
  4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责;
  
  5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批;
  
  6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担;
  
  6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净;
  
  7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;
  
  8、 因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。
  
  9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难;
  
  10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。
  
  11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上
  
  12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可木工装修合同范本合同范本。
  
  13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
  
  14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。
  
  15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。
  
  16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。
  
  在具体需要签订的时候，可根据实际情况和施工方商定添加或者删减相关内容，规定具体双方的义务和责任，需要逐条审核，做到具体详尽，合法合理，以避免不必要的纠纷。
  
  ...

·十一个月申请工伤认定是否还来得及？
      一般来货，在劳作过程之中意外受伤的，需要及申请进行工伤认定，确定是否伤势是否属于工伤，若鉴定属于工伤的，需要再行申请进行司法鉴定，确定受伤程度。但是有些职工在受伤后是一个月才申请进行工伤认定，此时，十一个月申请工伤认定是否还来得及?一、十一个月申请工伤认定是否还来得及?职工工作中遭受事故伤害11个月......

·劳动纠纷直接证据有哪些？
      劳动纠纷直接证据有哪些？一、劳动纠纷直接证据有哪些?1、证明当事人主体资格的证据。(1)当事人为自然人的，应提交身份证明资料，如身份证或户口本等。(2)当事人为法人或其他组织的，应提交主体登记资料，如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单，社团法人登记证等。(3)当事人在诉争的法律事实发生后曾......

·法定节假日加班费工资基数是如何计算的？
      法定节假日加班费工资基数是如何计算的？法定节假日也即公休日，是可以带薪休假的，但是对于餐饮业都能够服务业在节假日的顾客是比较多的，不仅不会休假，还会招聘兼职，对于正式员工，会被安排加班，对于此种情形，法定节假日加班费工资基数是如何计算的?下面我们就为您详细介绍。一、法定节假日加班费工资基数是如何计算的......

·根据我国法律规定什么叫事实上的劳动关系？
      在当今这个社会，劳动关系异常重要这是我们都知道的一个事实，同时在我们的日常生活中，还会经常听到一个概念就是事实劳动关系，谈到事实劳动关系，可能很多人都比较困惑，不太清楚事实劳动关系和劳动关系之间的区别，比如说根据我国法律规定什么叫事实上的劳动关系？接下来我们将为您详细的解释一下这个问题。一、事实上......

·劳动合同法辞退员工的补偿规定
      劳动者在劳动关系中无疑处于更弱势的地位，所以劳动合同法给予劳动者更多的法律保护，对于用人单位非因劳动者过错辞退员工的情形，劳动法合同都规定了相应的补偿。那么劳动合同法辞退员工的补偿具体是怎么规定的呢?下面由我们为您作答。一、劳动法合同辞退员工的补偿根据《劳动合同法》第46条规定,用人单位按照上述第36......

·年江西省房屋拆迁补偿标准是如何规定的?
      年江西省房屋拆迁补偿标准是如何规定的?江西省国有土地上房屋征收与补偿实施办法第一章总则第一条为了规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收房屋所有权人的合法权益，根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》，结合本省......

·劳动者在投诉举报之前要收集好哪些证据材料？
      1、证明劳动关系的证据，如劳动合同，用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件。这些东西一般你自己就拿得出来的，所以收集起来也不会太费劲。　　2、工资支付凭证或记录（职工工资发放花名册）、缴纳各项社会保险费的记录。在......

·工程建设纠纷有哪些
      工程建设纠纷有哪些类型？一、建设工程民事纠纷1、民事纠纷的特点：(1)民事纠纷主体之间的法律地位平等;(2)民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议;(3)民事纠纷的可处分性。这主要是针对有关财产关系的民事纠纷，而有关人身关系的民事纠纷多具有不可处分......

·刑法修正案八,自首的认定是怎样的？
      刑法区别与民法，刑法的主要作用是为了惩罚犯罪以及保卫国家的秩序和安全。我国先后通过了九个刑法修正案，不断地完善立法以达到与今天的社会相适应。在刑法修正案九里，对自首有了新的规定。那刑法修正案九，自首怎么认定的，让的我们来简单告诉你。一、刑法......


·购买商品房存在质量问题开发商赔偿经济损失
      原告杜XX诉称，我于2007年1月17日与某公司签订《北京市......


·丹阳讨债
    丹阳讨债律师代理讨债法律事务,为镇江市丹阳市企业和个人提供债务......


·法院判决后可以提出离婚财产强制执行吗？
      当一段婚姻走到尽头，有的夫妻选择和平分手，而有的夫妻则选择了通过诉讼的方式离婚。离婚离不开对夫妻共同财产的分割，但在法院对财产的分配作出判决之后，夫妻中的一方可能会拒绝执行，那法院判决后可以提出离婚财产强制执行吗?我们将在下文中为您详细介绍。......

·一般的工伤的抚养费怎么计算
      工伤顾名思义就是工作当中受到的伤害，有的轻微有的严重，有孩子的家庭，如果有中坚力量的父母受工伤以后，必然会给家里带来重创，对于还的抚养都成了问题，因此在赔偿的过程中必须要考虑抚养费的问题，但是工伤的抚养费怎么计算，好多人并不了解。下面我们就......

·建设工程施工合同
      第一部分　　协议书　　　　发包人（全称）：　　─────────────────　　　　承包人（全称）：　　─────────────────　　　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平　　......

·婚前财产协议签订注意事项
      夫妻可以约定针对夫妻间婚姻关系存续期间所得的所有财产如何处分这一问题进行书写一份婚前财产协议的行为。一般情况下夫妻都会就婚后夫妻双方收入以及其他所得详细进行划分，争取做到双方的权利义务均等。那么针对这种状况婚前财产协议签订注意事项到底有那......

·背对背信用证的风险有哪些
      背对背信用证的风险有哪些？一、背对背信用证的风险有哪些？背对背信用证是指一个信用证的受益人以这个信用证为保证要求一家银行开立以该银行为开证行，以这个受益人为申请人的一份新的信用证。也称转开信用证。其中的原始信用证又称为主要信用证，而背对背......

·融资居间合同无效的情形有哪些
      融资居间合同无效的情形有哪些一、融资居间合同无效的情形根据《中华人民共和国合同法》第424条的规定：“居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。”融资居间合同就是居间人介绍其他双方达成融资合......

·违法解除劳动关系恢复劳动关系可以吗，解除劳动关系
      劳动关系的建立和解除都是非常重要的内容，当前社会我们可能会遇到劳动关系违法解除的情况，很多企业这样做是为了规避一些责任，但是殊不知解除劳动关系方面国家是有特殊规定的，违法解除劳动关系的话会受到一定的处罚，那违法解除劳动关系恢复劳动关系可不可......

·打专利侵权官司有什么技巧
      打专利侵权官司有什么技巧1、侵权的证明在专利侵权诉讼中，证据的完备极为重要。原告需要证明：被侵权的产品或方法被专利权利要求所覆盖;被告侵权行为属于法定侵权行为。这方面也有一些反面的例子，由于告错了对象，导致诉讼中的被动。如美国一家知名的日......