建筑工程施工工种单包合同应该怎么写？ 建筑工程施工工种单包合同
  发包方(甲方)：
  承包方(乙方)：
  依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》以及其它相关的法律、法规，遵循自愿、平等、诚实、信用的原则，并结合本工程实际情况，甲方将巴中市西城市场二期工程大厦的单项工种分包给乙方，为明确双方各自权利、义务和经济责任，保证工程的安全、质量、进度，双方就有关事项协商一致，特签订本合同共同遵守。
  一、工程名称：巴中市西城市场二期大厦。
  二、工程地点： 。
  三、承包形式：单项工种的劳务及材料。
  四、承包工种项目：塑钢窗、百叶窗以及落地玻璃窗。
  五、承包范围：西城市场二期大夏施工图及变更。
  六、工期要求：工期严格按照甲方的要求进行。
  七、承包单价及单价所包含的范围：
  1、按照实际完成作业施工面积计算，客厅落地窗LDC (大写：)，凸窗TC (大写：)，普通窗C (大写：)，百叶窗
  2、承包价格包含以下内容：
  
  (1)施工图纸变更，安装时放线，调校，以及缝隙用发泡剂填充，以及玻璃胶涂抹;
  (2)完成该工种所需的所有机具、辅材(甲方提供现场的电源和图纸);
  (3)材料计划，到场后堆码到甲方指定的地点;
  (4)负责该工种成品的保护及卫生的清理;
  (5)完工后材料及机具及时清运出场;
  (6)该工种劳务人员的安全帽、安全带、手套以及劳务人员的保险和劳动机具;
  (7)负责该工种劳务人员的生活、食宿等，现场不提供食宿及生活。
  3、承包单价说明，该价格为最终结算，不做任何调价，也不发生任何计时工费，
  八、质量要求，验收合格
  1、符合工程设计要求，符合现行建筑施工验收规范要求，经相关部门验收及合格;
  2、相关单位验收不合格的乙方必须反工，所发生费用由乙方负责。
  九、付款方式 该工程完工经相关单位验收合格后一次性支付95%，余下费用5%作为保修金，保修期限为竣工验收后1年，1年后
  不计息，一次付清。
  十、结算方式
  1、参照施工图纸设计变更，合同单价为依据，以实际完成的工程量为基础进行计算。
  2、若甲方在预支或支付乙方费用时，应当扣除甲方对乙方的罚款和其他一切借款。
  十一、工期要求， 双方签字后30天内完成窗框安时，在甲方通知乙方可以安装窗扇时，30天内完工。
  十二、本合同一式两份，双方签字盖章后生效。
   甲方(签字盖章) 乙方(签字盖章)
   年 月 日 年 月 日
  以上就是建筑工程施工工种单包合同的范本，希望对您有所帮助。在包工头与工程单位确定合作关系之后，签订这样的一份协议可以保证双方的合作关系式被法律承认的，这样，在以后的合作过程中，可以避免很多不必要的纠纷。...

·女职工哺乳期时间
      随着老龄化社会的到来以及国家二孩政策的全面放开，现在越来越多的家庭积极要孩子，可是在职的妈妈数量也很多，妈妈们知道女职工哺乳期时间是多少吗?知道哺乳期有什么特殊待遇吗?接下来，的我们就来为您介绍。一、哺乳期有多长时间一般情况下为一年。就是小孩子一周岁时止。如果是婴儿身体特别虚弱，经县级以上医疗机构证......

·加班工资的计算有什么标准
      加班工资的计算有什么标准一、加班工资的计算有什么标准支付加班费的具体标准是：在标准工作日内安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬;休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬;法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于百分之三百的工资报酬。标准工作时间以外延长......

·工伤认定存在的问题有哪些
      由于公司安全措施方面有需要加强，导致了员工出现了意外情况，那么在工伤认定方面，我们存在有什么问题，这就需要我们去加强，去拓展了，不过，也从另一方面反应出来公司员工的维权意识，下面，我们带你们了解一下，工伤认定存在的问题有哪些，希望会对你们能够有所帮助。工伤认定存在的问题有哪些一、建筑行业、个人挂......

·劳动关系的变更的情形包括哪些
      劳动者和用人单位实质上是属于一种管理和被管理的关系，因此有的时候，如果用人单位因为正常的工作需要，对员工的劳动关系进行变更的话，员工是应该尊从用人单位的安排的。并且我国的劳动合同法当中针对劳动关系的变更的情形包括哪些的这一问题是有着详细的划分的。一、劳动关系的变更的情形包括哪些?1、劳动合同订立时所......

·公司做工伤认定要本人签字是否必须？
      初入工作这一环节时，对各种法律上的规定还并不是特别了解，导致无法合理的保障自己的权益，当在工作中受到工伤时就需要进行工伤认定，公司才能担起责任，那么公司做工伤认定要本人签字是否必须呢？我们通过下文来了解一下。一、公司做工伤认定要本人签字是否必须不需要。职工本人或亲属，在受伤一年内，也可以申请工......

·解除劳动合同协议书的原因
      《中华人民共和国劳动合同法》第三十六条用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。第三十七条劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。第三十八条用人单位有下列情形之......

·交强险中的机动车指的是哪些
      交强险中的机动车指的是哪些一、交强险中的机动车指的是哪些在《机动车交通事故责任强制保险条例》(下称《条例》)和《机动车交通事故责任强制保险条款》(下称《条款》)中没有明文规定。由于《条例》和《条款》都是根据《道路交通安全法》(下称《道交法》)制......

·根据我国法律的规定工伤鉴定程序多长时间？
      工伤对于每一劳动者来说都是非常痛苦的一件事情，不仅仅是需要承受身体上的痛苦，还需要经历精神上的痛苦，因为在工伤赔偿需要很多复杂的程序，您都想要知道根据我国法律的规定工伤鉴定程序多长时间？那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。一、......

·突发疾病没有超过48小时家属放弃治疗，员工死亡能否认定为工伤
      “48小时经抢救无效死亡”条款是视同工伤的情形，对此种情况进行严格审查，在满足一定条件下才可认定为工伤。首先要考量劳动者有无继续存活可能性，工作性质及内容与突发疾病是否有因果关系，以及劳动者主观上是否存在故意或重大过失，《工伤保险条例》第十六......


·南京市雨花台区看守所律师会见时间、会见手续规定
      南京市雨花台区看守所律师会见被监管人员需在网上提前......


·合肥市第二看守所
    安徽省合肥市第二看守所位于合肥市北城世纪城梅冲湖路(颖州路交叉......


·工程质保金退还流程是怎样的
      工程质保金退还流程是怎样的？发包方与承包方约定一定期限内扣留工程质保金的现象是较为常见的，在质保期后虽然需要悉数返还，但是为了避免纠纷，必须按照一定的流程进行返还，该流程的规定是根据工程质保金的相关管理办法进行制定的，具体来说，工程质保金......

·离婚后女方不给房产男方可以不给抚养费吗？
      在当代这个社会，您可能经常可以看到离婚双方对于财产的分割问题争论不止。在我们的现实生活中，财产分割确实很容易出现一些问题，同时还有一个问题就是孩子的抚养权，有的人会提出这样的问题，离婚后女方不给房产男方可以不给抚养费吗？那么，接下来我们将为......

·好多钱构成诈骗罪,诈骗多少钱构成犯罪
      生活中的诈骗行为并不都会构成诈骗罪，只有在达到了法律规定的数额标准后，才能以诈骗犯罪定罪处罚。那么您知道好多钱构成诈骗罪吗?我们整理了相关资料，将在下文中为您做详细解答，希望对你有所帮助。一、好多钱构成诈骗罪根据《刑法》第一百五十一条和第......

·2023年新婚姻法房产规定是什么
      随着《民法典》（2021年1月1日起实施）的颁布，《婚姻法》将被废止。一、《民法典》对于房产的规定根据规定,由一方婚前承租、婚后用共同财产购买的房屋,房屋权属证书登记在一方名下的,应当认定为夫妻共同财产。当双方对夫妻共同财产中的房屋价值及归属无法......

·可以要求工程质量不合格赔偿吗
      可以要求工程质量不合格赔偿吗？工程质量一直是建设工程施工中的重大问题，不仅关乎到日后使用的安全，也关乎到建设工程中施工方是否能按约定履行建设工程施工合同中的义务，满足发包方的要求。实际上，工程质量不合格的情况屡见不鲜。那么，可以要求工程质量......

·违约金的种类
          违约金是指当事人在合同中约定的或法律所规定的，一方违约时应支付给对方的一定数量的货币。违约金可分为以下三种：    (一)法定违约金。法定违约金是指由法律直接规定违约金的数额、固定比率，或者由法律直接......

·刑事案件如何启动再审?
      我国《刑事诉讼法》第二百零三条规定：“当事人及其法定代理人、近亲属，对已经发生法律效力的判决、裁定，可以向人民法院或者人民检察院提出申诉，但是不能停止判决、裁定的执行www.njLawyer.cn。”提出申诉的期限法律并未加以限制，也就是说，判决、裁定生效......

·无效婚姻如何处理,解决方法有哪些
      根据相关法律规定，凡是欠缺婚姻成立的法定条件而不发生法律效力的违法婚姻都属于无效婚姻。那么，在现实生活中，无效婚姻该如何处理呢?下面，就让我们为您做详细解答。一、无效婚姻如何处理1、婚姻无效制度是一种救济制度，其中被宣告为无效的婚姻关系在形......