施工合同补充协议范本是怎样的？

一项工程从设计到完工会涉及到许多单位，其中包括了设计单位、施工单位等等。建设方将工程承包给?施工单位，双方会就施工过程中的一些事项签订施工合同，如果在后续还有需要补充的内容，还会签订一份施工合同补充协议。那施工合同补充协议范本是怎样的?下面和我们一起通过以下文章来了解一下吧。

施工合同补充协议

发 包 人：________

承 包 人：________

为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。

一、 工程概况

1、工程名称：________

2、工程地址：________

3、建筑面积：________

4、结构类型：底层为框架结构、地上6 1层为砖混结构。

5、设计单位：________

6、监理单位： ________

二、工程内容及承包范围

1、外墙面砖改为外墙漆

2、客厅推拉门取消

3、本工程为满七层，结构找坡

4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光

5、外墙40 × 40 深灰色栅格取消

6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。

7、其余均按原图施工

三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)

1、开、竣工日期

1、1开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

四、付款方式

本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

五、合同生效与终止、争议处理

1、除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

2、本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。

4、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

5、本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

银行账号 银行账号：

签定合同代表： 签定合同代表：

年 月 日 年 月 日

《民法典》（2021.1.1生效）第七百九十五条 【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

虽然这份协议为补充协议，但工程的基本情况也应在协议中作出说明,除此之外，在该协议中对要补充的事项进行说明。施工合同在施工过程中可以保障双方的基本权益，如果因施工问题产生了纠纷，双方可以凭借该合同维护自己的权益。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

...

·提成款属于劳动者的工资吗
      销售是现今社会比较普遍的职业，任何行业都离不开销售，有销售公司才有利润。而销售员最终发到工资卡上的工资，一般都是由基本工资和销售提成款组成的。其中提成款占据着一大部分。那么从法律的角度来说，提成款属于劳动者的工资吗？详细内容请在下文中进行了解吧。一、提成款属于劳动者的工资吗工资是指用人单位依据国......

·昆山工伤鉴定时间需要多久？
      工伤鉴定是在工伤认定之后提出的，只有工伤认定的结果是不能向用人单位索要赔偿的，必须要有工伤鉴定的结果才可以。而每个地方由于其具体的政策不同，所以工伤鉴定结果出来的时间也有所不同，2017昆山工伤鉴定时间需要多久?一、昆山工伤鉴定时间需要多久?《劳动法》第三条、第四条和《工伤保险条例》第十七条对工伤认定......

·工伤鉴定的钱归谁所有？
      在工作中出现意外情况，导致身体出现不同程度的损伤，这时可以向有关部门要求进行工伤鉴定，但是这种鉴定通常是不报销的，要自己付费，这时候这些费用就要有员工来支付，那么事实上工伤鉴定的钱归谁所有？下面就和我们一起从下面的文章中简单的了解一下吧。一、工伤鉴定的钱归谁所有？1、因工负伤、患丧失劳动能力程度鉴......

·工伤认定后死亡怎么办？
      员工在工作过程中受伤，会被认定为工伤。一般来说，企业都会为员工办理工伤保险，在工伤发生之后，员工可以到社会保障部门申请进行工伤认定，并领取一定的工伤待遇。那工伤认定后死亡怎么办?虽然这种情况较少，但并不代表不存在，我们和您一起来了解一下吧。一、工伤认定后死亡怎么办?工伤死亡认定后下一步如何进行分两......

·怎样申请劳动仲裁,需要哪些材料
      怎样申请劳动仲裁,需要哪些材料一、怎样申请劳动仲裁1、申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请，并按照被申请人人数提交副本。2、仲裁申请书应当载明下列事项：(1)劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;(2)仲裁请求和所根据的事实、理由;(3)证......

·南京市存量房交易资金监管如何操作？
      南京市存量房交易资金监管如何操作？根据《南京市存量房交易结算资金及经纪服务佣金监管实施细则》规定，1.南京市内城镇国有土地上存量房交易实行存量房交易结算资金监管，其中由房地产经纪机构促成成交的一并实行房地产经纪服务佣金监管。2.监管的交易资金......

·民间借贷的利率约定不明怎么办
      民间借贷的利率约定不明怎么办一、民间借贷的利率约定不明怎么办《中华人民共和国合同法》第211条的规定：“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制......

·什么是环境公益诉讼？
      环境公益诉讼是指有资格的公民、法人、其他组织或者有关国家机关，为了预防可能侵害坏境公益之污染或破坏行为的发生或阻止侵害环境公益之污染或破坏行为的继续进行或救济已经受损的环境公益，而以环境公益的民事危害者或致害者为被告，向人民法院提出追究其法......

·故意伤害罪重伤二级量刑标准
      在对故意伤害行为定罪的时候，只要看实际造成的损害程度是否达到了轻伤，那么就可以依法定罪了。不过日后涉及到处罚的时候，就要考虑到具体造成的损害情况，对重伤的的处罚自然与对轻伤的处罚不同，那其中故意伤害罪重伤二级量刑标准是怎样的呢?我们马上为你做......


·南京海事法院连云港法庭揭牌成立
      2019年12月6日，南京海事法院连云港法庭在连云港市连云区揭牌。南京海事法院连云港法庭地址：江苏省连云港市连云区金海路1号（管辖范围：连云港市、盐城市）;邮编：222042电话：0518-12368电话：0518-12368近年来，伴随着“一带一路”合......

·吴某（四川籍）贩卖毒品案依法不予起诉-无罪释放
      吴某（四川籍）贩卖毒品案依法不予起诉、无罪释放        2012年7月8日犯罪嫌疑人吴某（四川长宁人）因涉嫌贩卖毒品罪（冰毒、数量为195克）被泰州市公安机关刑事拘留，羁押于泰州市看守所；事后吴某家属......


·南京离婚纠纷律师
    南京离婚纠纷律师专注于婚姻家庭纠纷调解及诉讼代理,为离婚人士提供离婚财产纠纷、离婚房产纠纷等离婚法律服务,包括离婚协议书,子女抚养、抚抚养权变更、财产分割、继承等。致力于保障当事人在婚姻继承、财产、子女抚养这三大方面的合法权益，处理遗产继承和财......

·南京合同法律师
    南京合同法律师拥有合同案件办案经验,针对合同订立、合同履行、合同终止、合同纠纷等问题。代理合同纠纷案件,为当事人解决买卖合同、承包合同、建设工程合同等合同法律事务，为涉及合同诈骗犯罪案件提供刑事辩护。★南京合同法律师谈合同签订注意细节......


·当事人已支付约定过高的违约金的，还能否主张返还？
      《民法典》第585条第2款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。”据此，当事人如认为约定的违约金过高，应向......

·互联网上商标和域名的保护
      除了可以将商标用于自己的网站上，商标权人在互联网环境下还可以采用一些提升其商标知名度的新方法。例如，商标权人可以将自己的商标以超链接的形式在其它网站上作广告。　　网上搜索是互联网提供的一种强大的信息查询功能。搜索关键词和搜索结果有着相当......

·企业员工和劳动关系的具体情形是什么？
      在员工与所在企业签署劳动合同的那刻起，员工与公司的劳动关系就确立了。可是，这种关系需要双方在各个环节共同维护，以实现双方利益的最大化。那么，企业员工和劳动关系的维护要点是什么？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。劳......