简述工程索赔程序是什么？
  
  在工程项目中，我们常常希望工程项目可以按照预期的来，最好一点儿也不要有偏差。但是，在实际操作中，通常会有很多很多问题，有时候是人为的原因，因为工人的疏忽，而导致工程的质量问题，有时候是天气的原因，比如天气是阴雨天，这样会影响一部分化工材料的贴合，从而导致工程项目的质量问题，有时候是因为到了交房的日期之时没有按时完工等等。这时候就需要用到工程索赔。接下来，将与您一起分享简述工程索赔程序是什么？
  
  一、什么是工程索赔
  
  工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。
  
  索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。
  
  二、工程索赔原则：
  
  2.1 根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号(结构物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。
  
  2.2 索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对。
  
  2.3 索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分;所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。
  
  三、索赔的具体操作步骤和程序
  
  3.1 当索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内(济德路、绕城路规定的时限为2l天)向监理工程师提出索赔意向书，意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。
  
  3.1.1 索赔项目种类及起止日期计算方法：
  
  a、延期发出图纸引起的索赔：当接到中标通知书后28天之内，施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且向施工单位进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为施工单位进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为施工单位应依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔，相应施工机械进场，达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费[机械台班停滞费=(机械折旧费 经常维修费)×50%]用索赔。
  
  b、恶劣的气候条件导致的索赔：分为工程损失索赔及工期索赔;业主一般对在建项目进行投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用，在建项目未投保时，应根据合同条款及时进行索赔;该类索赔计算方法：在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日，恶劣气候条件终止日为索赔结束日。例七合同97年5月l 3日-18日济南市骤降大到暴雨，使便道、A匝道桥承台基坑、部分涵洞及砂垫层受灾，我部立即向保险公司申请损失费用。
  
  c、工程变更导致的索赔：分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等;计算方法：施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔结束日。
  
  d、以承包商之能力不可预见引起的索赔：由于在工程投标时图纸不全，有些项目承包商无法作正确计算，如地质情况，软基处理等，该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。计算方法：在承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日，终止日为索赔结束日。
  
  e、由外部环境而引起的索赔：属业主原因，由于外部环境影响(如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等)而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔.
  
  f、监理工程师指令导致的索赔：以收到监理工程师书面指令时为起算日，按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。
  
  g、其他原因导致的施工单位的索赔，视具体情况确定起算和结束日期。
  
  3.2同期记录：
  
  a、索赔意向书提交后，就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止，要认真做好同期记录，每天均应有记录，又有现场监理工程人员的签字;索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片、录象资料的完整性，且粘贴打印说明后请监理工程师签字。否则在理赔时难以成为有利证据。
  
  b、同期记录的内容有：事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。
  
  3.3 详细情况报告： 在索赔事件的进行过程中(每隔一星期，或更长时间，或视具体情况由监理工程师而定)，承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告，说明索赔事件目前的损失款额影响程度及费用索赔的依据。同时将详细情况报告抄送、抄报相关单位。
  
  3.4 最终索赔报告：
  
  3.4.1当索赔事件所造成的影响结束后，施工单位应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告，并同时抄送、抄报相关单位。
  
  3.4.2最终报告应包括以下内容：
  
  a、施工单位的正规性文件。
  
  b、索赔申请表：填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。 在高速公路工程施工中，索赔项目一般包括工程变更引起费用、工期增加，由于地方关系影响造成局部或部分地段停工等引起的机械、人员停滞，相应工期及费用增加等。 索赔依据一般包括在建工程技术规范、施工图纸、业主与施工单位签订的工程承包协议、业主对施工单位施工进度计划的批复、业主下达的变更图纸、变更令及大型工程项目技术方案的修改等。 索赔证明文件包括业主下达的各项往来文件及施工单位在施工过程中收集到的各项有利证据，施工单位往往在施工过程中只对存在的问题向上级主管单位进行口头汇报或只填写索赔意向书而不注重证据的收集，故业主使很多本来对施工单位有利的索赔项目不进行最终批复。 索赔金额及工期的计算一般参照承包单位与业主签订合同中包含的工程量清单、交通部公路工程概预算定额、定额编制办法、机械台班单价，地方下达的定额补充编制办法及业主、总监下达的有关文件。
  
  c、批复的索赔意向书。
  
  d、编制说明：索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。
  
  e、附件：与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件，包括施工单位发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。
  
  四、索赔的管理
  
  4.1由于索赔引起费用或工期增加，故往往为上级主管单位复查对象，为真实、准确反映索赔情况，施工单位应建立、健全工程索赔台帐或档案。
  
  4.2索赔台帐应反映索赔发生的原因、索赔发生的时间，索赔意向提交时间，索赔结束时间，索赔申请工期和金额，监理工程师审核结果，业主审批结果等内容。
  
  4.3 对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。工程完工时应形成一册完整的台帐，作为工程竣工资料的组成部分。
  
  五、索赔存在的误区
  
  可以说索赔是对施工单位有百利而无一害的，故很多施工单位在索赔工作上大做文章，然在索赔过程中往往存在不少误区，归纳起来，大致可分以下几点：
  
  5.1当索赔事件发生时，有些施工单位考虑与业主、监理单位的下一步合作，而不敢提出。
  
  5.2项目经理和技术负责人对索赔工作意识不到位，对可提可不提的索赔往往不提出。
  
  5.3主管人员对技术规范文件及业主、监理、施工单位往来文件理解不深刻，对实际存在的索赔项目无充分理由。
  
  5.4只注重索赔意向的提出，不重视索赔过程中的证据收集和及时作最终索赔报告。
  
  六、结语
  
  随着工程招、投标制度的不断完善及业主、监理、施工单位管理章程进一步健全，索赔工作也逐步步入正常轨道，只要我们充分理解施工图纸、技术规范及业主、监理、施工单位签订约合同协议和各项往来性文件，在索赔工作中做到有理、有据，将会有更多的索赔项目被受理或批复。
  
  工程索赔是工程中经常会出现的情况，所以，您如果遇到了这样的问题，请您不要慌张，多了解工程索赔程序，按照工程索赔程序来索赔，维护自己的利益就好。工程中，有很多不能控制的因素，造就一些不能依照原定合同来做，所以，工程索赔就出现了。我们应该正确看待工程索赔程序。这样也可以在我们需要之时，帮助到我们。以上就是简述工程索赔程序是什么的全部内容了，希望对您有所帮助。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。
  
  ...

·工程质量验收标准的目录有哪些
      工程质量验收标准的目录有哪些？我们知道，工程因为所承担的较长的使用年限和使用者的生命财产安全，使得其质量要求异常严格。我国对工程验收也有着一系列的规范。那么，工程质量验收标准目录有哪些？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。常用建筑工程施工验收规范目录1、《建筑工程施工质量......

·2023年企业改制怎样安置职工 一、企业改制怎样安置职工
      企业改制怎样安置职工一、企业改制怎样安置职工安置方案包括职工安置去向、再就业措施和劳动合同、工资福利、社会保险待遇、安置费等有关问题的处理办法。安置方案的制定及执行要置于职工民主监督和政府依法监管之下。县以上人民政府可根据企业的不同情况.结合本地区实际，分类制定企业安置职工的具体办法。二、在......

·建筑工程应怎么管理
      建筑工程应怎么管理一、对项目经理自身素质的要求一个成功的项目经理必须具备以下素质：能够组织和带领一个团结的项目团队;能组织项目的计划、日程和资源;有抵抗内外各种压力的能力;能将保证质量作为工作重点和根本目标;能够执行项目决策和承担决策风险;能在项目实施过程中为项目团队提供目的感和保证感;有影响或劝服别人......

·员工个人能否做工伤认定？
      现实生活中，一些工作较危险，容易发生事故。如果是较大事故，对员工未来的工作生活有较大影响的，而员工是有保险的，企业会申请工伤认定，劳保部门会给予相应的赔偿，然而若是企业拒绝申请，那么个人能否做工伤认定？我们带您一起了解一下吧。一、个人能否做工伤认定？若公司没在一个月内申报，职工可以在一年内自己向......

·在我们日常生活中，如果要建筑一个工程，可能会用到很多破拆的大
      在我们日常生活中，如果要建筑一个工程，可能会用到很多破拆的大型机器，这些大型机器不仅可以减少人力，而且还可以节省很多资金。但是有的时候建设好一个工程可能又要到另一个地方去工作了，这样就会使买来的机器不划算，反而租赁机器更为划算。下面我们就为您介绍建筑工程机械租赁合同的范文。建筑工程机械租赁合同签......

·我国无效婚姻有哪些情况？
      随着我国的社会不断发展法制化程度也在不断增强，在生活中的种种问题，需要依靠法律来解决生活中的侵权行为以及纠纷问题，其中离婚过程中遇到的财产分割以及孩子抚养权也要依据法律来解决，维护自己的合法权益，那无效婚姻有哪些情况？下面就详细介绍。一、无......

·有期徒刑几年、有期徒刑量刑情况有哪些
      有期徒刑是有刑期限制的，否则的话就与无期徒刑没有什么差异了。但是对于很多人而言，虽然知道有期徒刑有一定的刑期，不过并不知道有期徒刑几年。自然也无法判断法院做出的有期徒刑量刑是否合法，下文中我们就来为您解答一下这个问题吧。一、有期徒刑几年有......

·孕妇能起诉离婚吗？离婚程序是怎样的？
      相信您都了解，女性在怀孕、生育、哺乳期间确实十分辛苦，所以法律为了保护女性的合法权益，?规定了在此期间如果女方没有任何过错，男方不能提出离婚。不过在实践中会有女性在怀孕期间起诉男方要求离婚的情况，那孕妇能起诉离婚吗?离婚程序是怎样的?一起来了解......

·中国农业银行抵押借款协议书
      县　　　乡　　　　协议字第　　　　号　　经中国农业银行　　　　县支行　　　营业所（以下简称贷款方）与　　（以下简称借款方）充分协商，签订本合同，共同遵守。　　第一、自　　　年　　月　　日至　　　　年　　月　　日，由贷款方提供借款方贷款　　......


·湖南岳林律师事务所副主任律师 周后有律师
      湖南岳林律师事务所副主任律师周后有律师擅长办理刑事......


·当涂讨债
    当涂讨债律师致力于马鞍山市当涂县债权债务纠纷处理,处理各种债务......


·公司注册资金要求什么标准？
      公司注册资金要求什么标准？现在国家鼓励创业，所以开公司的人越来越多。当然，公司不是随意的就可以注册公司，特别是公司注册资金是可以相关要求的，那么公司注册资金要求什么标准?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。（一）公司法关于公司......

·江苏省征地补偿标准地区分类表
      类别及地区一类南京市玄武区、鼓楼区、白下区、秦淮区、建邮区、下关区、栖霞区、雨花台区、江宁区，无锡市崇安区、南长区、北塘区、滨湖区、锡山区、惠山区，江阴市，常州市天宁区、钟楼区、武进区、新北区，苏州市平江区、沧浪区、金阊区、虎......

·单位与劳动者之间没有签合同被辞退怎么补偿？
      根据《劳动合同法》中的规定，用人单位在与劳动者建立了用工关系之后的一个月内就需要与劳动者签订书面的劳动合同。但现实中却经常出现单位为逃避责任而不签合同的情况，那此时没有签合同被辞退怎么补偿呢?我们整理了相关资料，马上在下文中为你做详细解答。......

·侵害土地承包经营权的损失
      侵害土地承包经营权的损失一、实际经营管理的收益，是自己的劳动所得，不是基于土地承包经营权所得的收益，不是不当得利根据剩余价值论，生产资料在生产中不会产生新价值，只有劳动者和生产资料相结合的劳动，才能产生新的价值，出现增值，即产出减去投入的余......

·一般的离婚程序多少时间？
      离婚生活中经常遇到的情况，因为在法治社会中双方如果出现很大的矛盾或者其中一方出现出轨等情况，都会果断选择离婚来保障自己的权益，在离婚的时候都会按照婚姻法中的相关规定来进行，才能保障自己的利益，那一般的离婚程序多少时间?下面就对此问题进行详细的......

·在北京买一套房真的是给大部分的北漂工薪阶族带来了很大的压力。
      在北京买一套房真的是给大部分的北漂工薪阶族带来了很大的压力。所以说在买房的过程中吗，您都应该慎重的选择。购买新房的时候可能相对简单点，尤其是在购买二手房，更应该注意很多的东西。那么在北京二手房买卖合同范本是怎么写，包含哪些内容呢?下面就我们就......

·工程建筑设计合同注意事项有哪些
      工程建筑设计合同注意事项有哪些？工程建筑设计合同是发包人让承包人进行建筑工程设计支付款项的合同，双方在签订完合同之后代表形成了合作关系且轻易不能反悔。在签订工程建筑设计合同之前有一些注意事项，需要确保这些注意事项无误后才能签订合同，工程建筑......

·打离婚官司经过的程序是怎样的
      说到打离婚官司的，其实也即是通过诉讼方式来解除婚姻关系。这种情况下离婚的，也是有一定的程序，不过很显然与协议离婚所要经历的程序是不同的。那到底打离婚官司经过的程序是怎样的呢?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。打离婚官司属于民事......