私人工程承包合同范本是怎样的？
  
  工程的施工都会存在发包方与承包方。发包方与承包方可以是个人，也可以是公司。一般来说，装修房屋的承包施工方多数为个人。在房屋装修过程中，房屋所有人与施工方也要签订工程承包合同，我们为您提供了私人工程承包合同范本，希望可以给您带来帮助。
  
  私人工程承包合同范本是怎样的？
  
  个人承包施工合同
  
  甲方： 乙方：
  
  甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同。
  
  一、乙方包干承包 的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件(施工工艺要求)。
  
  二、包干承包费用：
  
  1、铺地砖：28元/㎡
  
  2、墙面粉刷：15元/㎡
  
  3、踢脚线、石膏线：6元/M
  
  此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。
  
  三、支付方式：
  
  1、乙方完成全部装修施工后，支付总合同价80%工程款 (小写￥ 元);
  
  2、全部装修施工完成后20天内，甲方支付剩余20%工程款 (小写￥ 元)。
  
  四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为 天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
  
  五、其他约定：
  
  1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料;
  
  2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金;
  
  3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担;
  
  4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;
  
  5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任;
  
  6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
  
  六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
  
  甲方(签字)： 乙方(签字)：
  
  年 月 日 年 月 日
  
  但无论签订合同的是个人还是单位，对于工程施工时的一些事项，双方都要进行详细的约定，如装修材料的购买、装修款的结算、装修周期的长短等等，这些都应在合同中体现，一旦双方因工程施工出现任何争议，就可以凭借合同得到有效解决。
  
  ...

·政府工程建设因为工程本身政府是没有能力进行建设的，所以会选择
      政府工程建设因为工程本身政府是没有能力进行建设的，所以会选择将工程外包出去，工程外包为了能够更好的进行建设保障工程的顺利进行就会签订一些工程相关的协议，其中建设工程施工协议就是非常重要的协议合同，但是还有很多事业单位不知道建设工程施工协议的格式是怎样的。建设工程施工合同(示范文本)说明为了指导建......

·劳动争议仲裁公开进行吗？
      劳动争议仲裁公开进行吗？一、劳动争议仲裁公开进行吗一般来说，劳动争议仲裁是公开进行的，但双方当事人协议不公开进行或者涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的可以要求不公开进行。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十六条：劳动争议仲裁公开进行，但当事人协议不公开进行或者涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的......

·用童工处罚的标准是什么
      用童工处罚的标准是什么在我国未成年人是受到相关法律法规的保护的。未成年人因为在年纪上尚未成年，在我国诸多法律的规定当中，用人单位是不可以雇用童工的。而且我国对于雇佣童工的处罚标准也是有相关规定的。那么用童工处罚的标准是什么呢?我们将在以下的资料当中为您进行详细的介绍，一、怎么认定童工?童工是指未满16......

·装饰工程质量验收的规章制度是什么?
      装饰工程质量验收的规章制度是什么？凡事都要讲求质量，商品质量好的企业才能有立足之地，才能持续发展，装修装饰中更是需要严格把握质量关，装修质量不达标将后患无穷，要交出满意答卷首先要遵守管理制度。那么关于装饰工程质量验收都有哪些规章制度呢，我们来跟随我们看一看。质量检查验收管理制度一、目标管理......

·南京市劳动仲裁程序
      南京市劳动仲裁程序南京市劳动仲裁程序1、用人单位和劳动者发生以下劳动争议可以申请劳动仲裁：(1)因确认劳动关系发生的争议(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议(5)因劳动报酬、......

·医疗过失拖欠赔偿，医疗费怎么算?
      医疗过失拖欠赔偿，医疗费怎么算?一、医疗过失拖欠赔偿，医疗费怎么算?在医疗损害责任纠纷中，医疗损害后果的发生往往与患者自身病情有直接或间接的关系，只要诊疗行为存在过错，所有损害后果都由医疗机构承担，是不合理的。应该考虑医疗机构过错程度和诊疗......

·孙子女有义务赡养祖父母吗
      一、孙子女有义务赡养祖父母吗法律规定，有负担能力的孙子女、外孙子女，对于子女已经死亡或子女无力赡养的祖父母、外祖父母，有赡养的义务。这是一项具有一定前提条件的法定义务，孙子女并不一定要赡养祖父母。老李夫妇是城市近郊的农民，育有一子。儿子......

·在建设工程中，很多发包方会因为种种原因拖延结算，建设工程涉及
      在建设工程中，很多发包方会因为种种原因拖延结算，建设工程涉及面广，结算金额巨大，拖延结算造成的利息也不容小觑，那么法律中关于建设工程合同纠纷拖延结算利息的相关规定您是否了解?我们整理了相关知识供您参考。一、法律中关于建设工程合同纠纷拖延结算......

·离婚上诉状递交到哪里，相关程序是怎样的
      离婚上诉状递交到哪里，相关程序是怎样的很多夫妻因为感情破裂最终会走向离婚的道路，夫妻双方在协议离婚不能解决时会选择诉讼离婚，很多人在选择诉讼离婚时不清楚诉讼离婚的程序以及离婚上诉状递交到哪里?下面由的我们为您解答一下关于离婚上诉方面的问题。......


·最新武汉市属看守所及各区看守所地址及联系方式附导航
      武汉铁路公安处看守所地址：武汉市武昌区友谊大道......


·安徽省看守所
    安徽省看守所位置在合肥市长丰县双墩镇凤麟路12号,是关押重大犯罪......


·涉外合同法院管辖确定
      涉外合同诉讼法院管辖由涉外合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、或者代表机构住所地人民法院管辖。    （1）我国民事诉讼法中有关涉外合同诉讼管辖的其他规定因合同纠纷对在中华人民共和国领域内没有住所......

·公司债与公司债务的区别
      公司债是指公司依法定条件及程序发行，并在一定期限内依约还本付息的并以公司债券形式表现的一种公司债务。公司债务是指在公司应承担的公司行为过程中产生的对外承担给付的义务。如公司签约产生的给付义务、公司侵权产生的给付义务等等，都应包括在公司债务中......

·入赘女婿有没有继承岳父母遗产的权利
      法律认定，女婿与岳父母间是一种姻亲关系，没有血缘关系，一般情况下，是没有继承权的。一般姻亲关系不是取得继承权的依据，只有男女的合法的婚姻关系才是取得继承权的根据之一。虽然夫妻的婚姻关系是血亲关系和姻亲关系的基础，但它本身并非是血亲关系或姻亲......

·签了合同就能获得房屋所有权吗
      房屋买卖是很多人一生中的大事，但是由于在法律知识方面的缺乏，在房屋买卖的时候会不小心留下大大小小的问题，这些问题会为造成很大的麻烦。很多人会有这样的疑问，签了合同就能获得房屋所有权吗？接下来，我们就来为您详细解答这个问题。一、签了合同就能......

·私营企业主如何计算自己的工资？
      私营企业主如何计算自己的工资？工资是由企业给员工发放的一定数目的薪资，是每位职工生活的需求以及物质生活的保障。工薪待遇是每个上班族社会人士所关注的问题，毕竟您都希望能够拿到和自己才华相符的报酬。然而生活中很多人都不知道如何计算自己的薪资，那......

·在夫妻离婚官司期间财产如何分割
      婚姻，并不是两个人在一起过日子，而是组成了一个新家庭。不过，若走到了道路尽头，就需要另谋出路了。双方若能达成一致，好聚好散最好。若对离婚持不同意见，就需要走法律程序了。其中分歧较大点就在于夫妻共同财产。接下来，律师将和您分享在夫妻离婚官司期......

·关于建筑工程承包合同 解释都有哪些
      关于建筑工程承包合同解释都有哪些法律条文？在建筑行业中，发包人和承包人打官司的情况并不少见，但谁胜谁负关键在于建筑工程承包合同如何解释对于己方才是最有利。为了解决双方的纠纷，国家也有相关的法律条文可以遵循。但是对于行外人来说，相关法律条文......

·外公外婆隔代抚养孩子有何利弊？
      隔代抚养是指由爷爷奶奶或者外公外婆等上一辈老人来照顾孩子、教育孩子的教养形式。隔代抚养主要源于下述几个原因：许多夫妇工作压力过大，许多夫妇无暇照顾孩子；因经济能力不济；离婚、丧偶、再婚或夫妻两地分居、住房紧张；出国工作、读书或到外地工作；......