政府工程建设因为工程本身政府是没有能力进行建设的，所以会选择将工程外包出去，工程外包为了能够更好的进行建设保障工程的顺利进行就会签订一些工程相关的协议，其中建设工程施工协议就是非常重要的协议合同，但是还有很多事业单位不知道建设工程施工协议的格式是怎样的。
  
  建设工程施工合同(示范文本)
  
  说明
  
  为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
  
  一、《示范文本》的组成
  
  《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
  
  (一)合同协议书
  
  《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
  
  (二)通用合同条款
  
  通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
  
  通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
  
  (三)专用合同条款
  
  专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
  
  1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
  
  2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款;
  
  3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
  
  二、《示范文本》的性质和适用范围
  
  《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
  
  第一部分合同协议书
  
  发包人(全称)：__________________
  
  承包人(全称)：__________________
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
  
  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称：___________________________。
  
  2、工程地点：___________________________。
  
  3、工程立项批准文号：__________________。
  
  4、资金来源：___________________________。
  
  5、工程内容：___________________________。
  
  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
  
  6、工程承包范围：
  
  _____________________________________________。
  
  二、合同工期
  
  计划开工日期：_________年_________月_________日。
  
  计划竣工日期：_________年_________月_________日。
  
  工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
  
  三、质量标准
  
  工程质量符合___________________________标准。
  
  四、签约合同价与合同价格形式
  
  1、签约合同价为：
  
  人民币(大写__________________)(￥_________元);
  
  其中：
  
  (1)安全文明施工费：
  
  人民币(大写__________________)(￥_________元);
  
  (2)材料和工程设备暂估价金额：
  
  人民币(大写__________________)(￥_________元);
  
  (3)专业工程暂估价金额：
  
  人民币(大写__________________)(￥_________元);
  
  (4)暂列金额：
  
  人民币(大写__________________)(￥_________元);
  
  2、合同价格形式：__________________。
  
  五、项目经理
  
  承包人项目经理：__________________。
  
  六、合同文件构成
  
  本协议书与下列文件一起构成合同文件：
  
  (1)中标通知书(如果有);
  
  (2)投标函及其附录(如果有);
  
  (3)专用合同条款及其附件;
  
  (4)通用合同条款;
  
  (5)技术标准和要求;
  
  (6)图纸;
  
  (7)已标价工程量清单或预算书;
  
  (8)其他合同文件。
  
  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
  
  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
  
  七、承诺
  
  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
  
  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
  
  3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
  
  八、词语含义
  
  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
  
  九、签订时间
  
  本合同于_________年_________月_________日签订。
  
  十、签订地点
  
  本合同在___________________________签订。
  
  十一、补充协议
  
  合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
  
  十二、合同生效
  
  本合同自_________生效。
  
  十三、合同份数
  
  本合同一式_________份，均具有同等法律效力，发包人执_________份，承包人执_________份。
  
  发包人：_________________(公章)承包人：_______________(公章)
  
  法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
  
  _________________________(签字)______________________(签字)
  
  组织机构代码：________________组织机构代码：________________
  
  地址：_______________________地址：_______________________
  
  邮政编码：____________________邮政编码：____________________
  
  法定代表人：__________________法定代表人：__________________
  
  委托代理人：__________________委托代理人：__________________
  
  电话：_______________________电话：_______________________
  
  传真：_______________________传真：_______________________
  
  电子信箱：____________________电子信箱：____________________
  
  开户银行：____________________开户银行：____________________
  
  账号：_______________________账号：_______________________
  
  为了保障工程的正常建设和双方的权益，签订合同是非常正常的，在工程进行之前施工方就应该确定这些协议合同的正常签订，否则没有签订建设工程施工协议合同出现工程问题的话，在处理起来会非常麻烦，如果没有签订合同可能还会出现无法确认资质的情况，出现后果也无法直接进行追究。
  
  ...

·旷工多少天可以解除劳动合同
      关于旷工多少天可以解除劳动合同的问题，也是困扰很多人的一个问题，那么旷工几天可以解除劳动合同关系?国家有明确规定吗?关于这两个问题的答案，我们马上为您介绍。一、因旷工解除合同法律没有规定旷几天工可以解除合同法律并没有规定，但规定了严重违反用人单位规章制度的，单位可以解除劳动合同。解除劳动关系不能简单......

·随着我国建筑业竞争，建设工程施工合同纠纷越来越多，人民法院遇
      随着我国建筑业竞争，建设工程施工合同纠纷越来越多，人民法院遇到的此类纠纷也越来越复杂，审理建设工程施工合同纠纷，要求法官熟知《合同法》《建筑法》及关于建设工程施工合同纠纷案件的司法解释等法律规定，以事实为依据，以法律为准绳审理好建设工程施工合同纠纷。我们下面将详细的介绍如何审理好建设工程施工合同纠纷......

·童工是未达到法律规定
      童工是未达到法律规定的工作年龄的劳动者，童工是法律明文禁止的，除了一些特殊的行业，使用童工的企业是要被追究法律责任的。关于童工的年龄法律有明确的规定，童工不利于未成年人的身心发展，因此为了保障未成人的权益法律对于童工做了相应的禁止规定。在中国多大属于童工范畴?关于童工的相关法律规定我们进行了整理。......

·股权转让工商变更流程是什么？
      股权转让工商变更流程是什么？公司运营过程中，当股权进行转让之后，由于公司发生了改变，所以往往需要双方到工商局进行股东信息的变更。但是，生活中很多朋友都不知道如何办理股权转让工商变更。今天，您就和我们一起来详细了解一下股权转让工商变更的流程吧。一、股权转让工商变更流程是什么？1、签订律师服务合同、......

·劳动争议仲裁管辖异议的条件有哪些
      劳动争议仲裁管辖异议的条件有哪些当我们对于劳动争议管辖权存在异议的时候，是可以提出申请的，但是需要符合一定的条件。那么，劳动争议管辖权异议的条件有哪些呢?劳动争议管辖权异议的时间有什么要求呢?下面，我们会为您带来相关的法律知识的介绍。劳动争议管辖权异议的条件《中华人民共和国民事诉讼法》第三十八条规定：......

·处理医疗纠纷口头协议有法律效应吗
      处理医疗纠纷口头协议有法律效应吗？随着人们法律保护观念不断增强，人们对医疗的服务要求也越来越高，医疗纠纷渐渐增多，发生医疗纠纷的原因也是多方面因素造成的，既有医院方面的，也有病患本身的原因引起纠纷，在处理医疗纠纷的时候，医疗纠纷口头协议有效......

·最高院关于抢劫罪的司法解释都有哪些
      各地的人民法院在审理抢劫罪的时候，必须要遵循我国最高人民法院制定的针对抢劫罪的相关司法解释。因为目前我国刑法当中针对抢劫罪是制定的有死刑的，而且由于抢劫本身的犯罪性质就非常恶劣，作为抢劫案件当中的受害者，相信最关心的就是法院对于抢劫罪的审理......

·彩礼纠纷的注意事项
      决定彩礼是否返还，以当事人是否缔结婚姻关系为主要判断依据。给付彩礼后未缔结婚姻关系的，原则上应返还彩礼;如果已结婚的，原则上彩礼不予返还(一些特殊情形除外);按照习俗举办了结婚仪式但没有领取结婚证书的，解除同居时彩礼原则上不予返还。如果给......

·盗窃罪量刑标准
      一、盗窃数额较大，法定刑在三年有期徒刑以下的量刑标准：1000元以上不满2500元的，处管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金；2500元以上不满4000元的，处有期徒刑六个月至一年；4000元以上不满7000元的，处有期徒刑一年至二年；7000元以上不满10000元的，处......


·无锡市看守所与法院建立远程提审系统，提高司法办案效率
      无锡市看守所与无锡市检察院、法院进行对接联通远程提......


·南京财富传承律师
    创造财富、拥有财富、管理财富，是财富历史中一脉相承的命题。家......


·武冈交通运输系统客运企业改制工作是否启动？
      武冈交通运输系统客运企业改制工作是否启动？常年因工作四处奔波的人们不难发现，在大城市中的客运交通非常便利，形象也非常好，但是来到一些比较小的城市相比较后，车辆还是出于比较落后，还会出现乱停载客的现象，也许是因为地区经济的发展因素，所以今天我......

·交通事故责任认定书车损数额如何确定？
      我们购买新车后，都会为车辆投各种商业保险，其中车损险是比较重要的一个险种。当交通事故发生后，我们拿到交通事故责任认定书后，要去保险公司申请理赔。那么交通事故责任认定书车损数额如何确定？下面我们给您普及下车辆定损方面的知识。一、车辆定损需不......

·用童工处罚的标准是什么
      用童工处罚的标准是什么在我国未成年人是受到相关法律法规的保护的。未成年人因为在年纪上尚未成年，在我国诸多法律的规定当中，用人单位是不可以雇用童工的。而且我国对于雇佣童工的处罚标准也是有相关规定的。那么用童工处罚的标准是什么呢?我们将在以下的资......

·随着我国市场经济的发展，房地产业规模越来越大，已经成为经济发
      随着我国市场经济的发展，房地产业规模越来越大，已经成为经济发展重要的一个产业项目。房地产业作为一个行业，应该有着相应的政策法规，规范行业行为。那么，上海房地产新政策有哪些?项目就让我们为您整理一下相关的知识，与您分享一下。一、上海房地产新政......

·交通事故责任认定规则
      《道路交通事故处理办法》第二十一条规定：“当事人一方有条件报案而未报案或者未及时报案，使交通事故责任无法认定的，应该承担全部责任。当事人各方都有条件报案而未报案或者未即使报案，是交通事故责任无法认定的，应当负同等责任。但是机动车与非机动车、......

·认定公民限制民事行为能力申请书
      申请人：A，男，××岁，×族，××省××市人，××市××公司职员，现住××市××区××街××号。被申请人：B（A之父），男，××岁，×族，××省××市人，现住××市××区××街××号。请求事项：因申请人的父亲B不能辨认自己的行为，请求人......

·离婚协议小孩抚养权可以更改吗
      有的人不知道在离婚之后，其实也是可以对孩子抚养权进行变更的，因此在离婚的时候就导致争夺抚养权异常的激烈。但也有那种协议离婚的夫妻，之后要求更改抚养权的情况。那从法律角度来看，离婚协议小孩抚养权可以更改吗?请一起在下文中进行了解吧。一、离婚协......

·邯郸市工伤认定期限是怎么规定的
      在某些情况下，员工遇到工伤以后法院所起到的意义是非常重要的，在一定程度上很好的维护了劳动者本身的利益。但是您一定要知道，如果遇到工伤以后不及时去做工伤认定，超过了诉讼期限以后，这对自己的维权来说会相当麻烦。下面我们就为您介绍一下，邯郸市工伤......