工程罚款单格式是怎样的
  
  一、工程罚款单格式
  
  工程罚款通知单
  
  致 ：
  
  你公司施工的 ___工程，经我司检查发现在工程质量、进度或安全文明施工等方面存在以下问题：
  
  根据《 施工现场管理细则》，我司决定对你公司处以___元的罚款，人民币(大写___元。此费用将从你公司当月工程款中扣除。望你公司在以后的施工中吸取教训，加强管理，杜绝此类问题的发生。
  
  特此通知!
  
  深___地产有限公司
  
  _____年___月___日
  
  注：对本通知如有疑义，请在 12 小时内以书面形式反馈我司设计工程部，否则按此通知执行。
  
  二、工程施工管理制度
  
  1、 施工单位应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守建设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按《成都市建设工程现场文明施工检查评定标准》等要求进行检查，达不到文明工地标准的，建设单位即可勒令其停工整改。
  
  2、 施工现场必须按要求设置“五图一牌”，标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。
  
  3、 施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定，交甲方现场代表审定批准后付诸实施，切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。
  
  4、 施工现场实行封闭式管理，各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行，施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现场。证卡由施工单位拟定内容及形式，交由甲方审定批准后实施。
  
  5、 本工程施工场地，以该项目总平面红线范围内及临时租用地作为施工场地，施工单位在施工前，必须在甲方规定的区域内布置临设，并将总平面布置图交由甲方审定批准后，方能付诸实施。
  
  6、 施工单位在施工现场周边设立围护设施，属临街和居民居住区在建工程的，应当设置封闭式围护设施作业，工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水，保持工地周边整洁。
  
  7、 施工现场应确保进出道路通畅、平整、坚实，有回旋余地，施工现场应有可靠的排水措施，施工污水沉淀排入甲方指定的地方，排水系统处于正常的使用状态。
  
  8、 施工单位应当按照施工总平面布置图合理布置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和施工机具设备，减少二次倒运与搬迁，不得侵占场内道路及安全防护等设施。建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息平台、阳台处等悬挑结构上不得堆放料具和杂物。在施工作业面，工人操作应做到“活完料净脚下清”。
  
  9、 施工单位应重视和加强施工现场的卫生防病工作;职工食堂应符合《中华人民共和国食品卫生法》规定的标准，并办理《卫生许可证》;食堂工作人员必须先体检、培训合格后方可上岗;发现传染病人和疑似传染病人，及时救治的同时向甲方告知。
  
  10、 遵守国家有关环境保护的法律规定，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
  
  11、 严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场内建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地方施工或者储存、使用易燃、易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。
  
  12、 在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作，施工组织设计应有保卫措施方案，落实社会治安综合治理工作责任制;遇有治安突发事件，必须立即向公安机关汇报，不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的，必须立即按有关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂住证。施工现场应明确划分施工区和生活区，严禁在建工程内安排人员住宿，做好宿舍的卫生及安全管理，做到窗明地净，生活用品叠放整齐，并做好宿舍安全用电及消防预防措施。
  
  13、 施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分;高空作业，必须系安全带，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒;安全平网必须隔层铺设并及时清理，严防高空坠物。所有人员特别是操作工人不得从柱子箍筋上下，钢筋骨架无论其固定与否，不得在上行走，特别是板筋，必须要“安全第一”。
  
  14、 施工单位操作工人必须穿着统一的标准建筑背心上班，且必须定时清洗，不得有明显大面积污垢。
  
  15、 施工单位在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。在不放坡、挖深超过1、5米的土方施工中必须采取正确的经甲方现场代表批准的护壁措施;外运土方时，应办理“渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生;在出入口20米内应铺设草垫;在施工中，必须派员清洁污染路面，在施工后必须对路面进行彻底的清洁。如在现场堆码土方，应距离围墙1250px，距离操作人员2500px以上，垂直堆放高度不能超过1、5米;电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。
  
  16、 施工单位在主体及装修施工时，必须作好外架的搭设和安全网的悬挂，其作法应以书面形式在施工前两天上报甲方，经批准后方能实施，脚手架的搭设应遵照《脚手架搭设的安全要求》，特别需注意对只图施工方便随意拆除外架连墙杆及外架基础松动等影响脚手架安全的情况进行监管。
  
  17、 施工单位应对现场机具进行正常维护和定期保养。使用垂直运输机械(如塔吊、门字架等)，必须有劳动部门颁发的使用许可证，方能使用。相邻工地的塔吊，各施工单位应相互协调，制定防碰撞措施，严防发生塔吊碰撞事故。
  
  18、 每天施工单位项目经理或责任工长应准时到施工现场，如有急事，应向甲方现场代表请假批准，施工现场应随时有负责人，如施工负责人不在，必须指定有资质的临时负责人。我公司现场代表对其的考核结果，将作为衡量施工单位管理水平的一个重要依据。
  
  19、 在夜间施工时，施工单位必须有管理人员值班，管理人员值班名单应上报甲方。
  
  20、 在施工前，各施工工长应以书面形式向施工工人作好安全技术交底，并作好文字记录，随时接受甲方现场代表的督查。
  
  21、 施工单位必须加强对其现场人员的管理约束，合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴，每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。
  
  22、 为了维护建设场地周边的花园、环境，施工单位必须教育工人爱护一草一木，严禁践踏、污染、破坏。
  
  以上就是我们为您提供的工程罚款单格式，希望可以帮助到您。工程施工不仅应做到按时完成，还应保证完成的质量，对施工过程中的安全问题等也应引起重视。所以说，制订相应的制度是非常必要的，它保证了施工的安全与文明。...

·集体合同和劳动合同有什么区别？
      您都知道去某个单位工作要签劳动合同，但是劳动关系中还存在另一种合同叫做集体合同，您对此表示不理解，都是在劳动关系签订的合同，集体合同是什么呢?集体合同和劳动合同又有什么区别呢?下面来看看我们的解释。一、集体合同与劳动合同的区别集体合同是在劳动合同的基础上产生和发展起来的。两者有明显的区别：①合同的当......

·要如何缴纳劳动仲裁费用
      要如何缴纳劳动仲裁费用劳动仲裁和劳动诉讼都是解决劳动争议的方式之一。不管是仲裁还是诉讼，当事人都要交纳一定的费用。当事人如果决定提起劳动仲裁，则应了解怎样缴纳劳动仲裁费用的问题。此外，劳动仲裁是劳动诉讼的前置程序，因此，当事人还应了解劳动仲裁裁决的效力如何的问题。下文中，我们就来为您详细解答一下这两......

·工伤认定没有劳动合同有工资卡能要求赔偿吗？
      工作中很容易发生工伤事故，发生工伤事故后工作人员需要进行工伤鉴定，要求企业赔偿。但是很多个体私营公司的工作人员没有与企业签订劳动合同，担心得不到工伤赔偿。那么，工伤认定没有劳动合同有工资卡能要求赔偿吗？下面就让我们为您整理一下相关的知识。一、未签订劳动合同工伤1、未签劳动合同，依据劳动合同法第八......

·企业有和员工签订劳动合同的责任，如果没有按时签订，还需要进行
      企业有和员工签订劳动合同的责任，如果没有按时签订，还需要进行补签。不过，如果进行补签，用人单位要支付之前没有签订合同时的两倍工资，这对企业是一个督促。那么劳动合同补签后能否免除支付两倍工资的责任?下面我们就为您解答。一、劳动合同补签后能否免除支付两倍工资的责任劳动合同补签的时侯，如果把之前未签期间......

·工程欠款的诉讼时效是多久
      工程欠款的诉讼时效是多久随着各地工程建设的开展，实践中围绕工程欠款而产生的问题也不少。们在追讨工程欠款时要注意不要错过了诉讼时效。那么工程欠款的诉讼时效是多久呢?而债权人又该如何追讨工程欠款呢?我们将在下文中一一为您解答。一、工程欠款的诉讼时效是多久大多数拖欠工程款已历时相当久，甚至超过三年，有的甚至......

·商标注册代理费用是多少？
      商标注册代理费用是多少？对于普通人来讲申请商标注册是一件比较麻烦，同时也是比较复杂的事情，因此很多人会选择委托代理机构来帮助自己进行商标注册。此时涉及到选择代理机构的问题，同时也要支付人家一定的代理费。那么商标注册代理费用是多少呢?以下是具体......

·刑事附带民事起诉状怎么写？格式是怎样的？
      刑事附带民事起诉状怎么写？格式是怎样的？一、刑事附带民事起诉书的格式刑事附带民事起诉书由首部、正文和尾部组成。首部应当写明：(1)文书名称，即“刑事附带民事起诉状”;(2)附带民事诉讼原告人、附带民事诉讼被告人的姓名、性别、出生年月日、民......

·抢劫罪侵犯的客体是什么？
      对于当街抢劫他人财物的行为，其实并不一定就会构成抢劫罪，此时虽然有抢财物的行为，但由于没有采取暴力行为，只是趁对方不注意而夺取财物的话，那此时一般会认定构成抢夺罪。而只有采取暴力方式压制了对方反抗的，才会被认定构成抢劫罪。而不同的犯罪侵犯的......

·怎么可以判缓刑、如何执行
      律师在为被告人辩护的过程中，可以为被告人争取缓刑，只要法官最后作出缓刑处罚的，那此时可以暂时不用执行所判刑罚，而在成功的经过了缓刑考验期内的考察之后，就可以不再执行了。不过此时，应该怎么可以判缓刑呢?下为你中我们为你做详细解答。一、怎么可以......


·诈骗罪辩护词-平顶山律师朱品文
      辩护词（被告马某某/辩护律师朱品文）平顶山市中......


·南京走私淫秽物品罪律师
    南京走私淫秽物品罪律师专业为走私淫秽物品罪提供海关缉私局拘留......


·北京农村拆迁安置对象有哪些
      北京农村拆迁安置对象有哪些一、北京农村拆迁安置对象(1)户口在拆迁范围内，有房屋所有权证，并在拆迁范围内农村集体经济组织内部享有权利和承担义务的常住人员以及符合农村宅基地审批条件的人员。(2)原有常住户口的现役军人（包括义务兵和未在异地安家落......

·起诉离婚一审能判吗？ 需要什么条件
      起诉离婚一审能判吗？判决离婚的前提是协商不成，一审会根据具体情况而定，判离婚主要还是对于夫妻感情的破裂，就看你们所提供给法官的信息和证明材料是否足以让法官认为感情破裂。如果被告不同意离婚，所以不管有什么理由，法院一般都不会判决的。下面我们整......

·新刑法渎职罪包括什么？相关规定有哪些
      生活中我们都会听到警察是人民的公仆等，但是我们也常常会在电视上看到或者是现实中也可能遇到，某些官员利用自的职权而徇私舞弊。那么我们国家对于产生这些渎职现象怎么解决呢?下面我们就带您来学习新刑法渎职罪包括什么内容。一、滥用职权罪、玩忽职守罪......

·私募基金银行托管流程和作用
      私募基金银行托管流程和作用私募基金银行托管流程1、签署基金合同，这是基金托管人介入基金托管业务的起始阶段。　　2、基金募集，这是基金托管人开展基金托管业务的准备阶段。　　3、基金运作，这是基金托管人全面行使职责的主要阶段。　　4、基金终止......

·网络上被人辱骂怎么办？
      《民法典》将人格权独立成编，从民法角度规定民事主体人格权的种类、内容、边界和保护方式，并首次规定停止侵害人格权的禁令制度，畅通人格权受侵害时的救济渠道。《民法典》第九百九十七条规定，民事主体有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵害其......

·最新山西省大同市浑源县征地补偿标准
      年最新山西省大同市浑源县征地补偿标准最新山西省大同市浑源县征地补偿标准根据《山西省实施办法》和《山西省人民政府关于公布实施全省征地统一年产值标准的通知》(晋政发[2013]22号)文件规定，我们将山西省大同市浑源县的征地补偿标准分享给各位网友：......

·矿石购销合同注意事项有哪些？
      矿石购销合同注意事项有哪些？在我国大宗原材料贸易中，矿石贸易扮演着非常重要的角色。矿石贸易涉及交易金额巨大，所以双方签署矿石购销合同要注意的细节非常多，那么矿石购销合同注意事项有哪些？我们总结整理了有关内容，请看下文。一、矿石产品名称、商......

·接近退休年龄怎么签劳动合同
      劳动者在接近退休年龄的时候，多数还是会继续工作的，而这个时候也是需要与单位签订书面劳动合同的。那么劳动者接近退休年龄的该怎么与用人单位签劳动合同呢？请跟随我们一起在下文中进行具体了解，希望可以帮助到您。一、接近退休年龄怎么签劳动合同1、劳......