垫资建筑工程合同怎么写？有哪些内容？
  
  垫资建筑工程合同
  
  甲方： (以下简称甲方)
  
  　　乙方： (以下简称乙方)
  
  　　依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
  
  　　一、工程名称：
  
  　　二、工程地点：
  
  　　三、工程项目：总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
  
  　　四、进场时间：定于 年 月底前(以进场通知书为准)。
  
  　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
  
  　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
  
  　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。
  
  　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
  
  　　九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。
  
  　　十、结算方式和计价标准：
  
  　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
  
  　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
  
  　　3、工人工资单价：执行35元/工日。
  
  　　4、施工措施费按取费标准的60%计算;
  
  　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
  
  　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
  
  　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
  
  　　十一、付款办式：
  
  　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
  
  　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
  
  　　十二、协议履约金的支付与返还
  
  　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金??? 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
  
  　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
  
  　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
  
  　　4、具体事宜以正式施工合同为准。
  
  　　十三、甲方责任及义务
  
  　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
  
  　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
  
  　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
  
  　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
  
  　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
  
  　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
  
  　　十四、乙方责任及义务
  
  　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
  
  　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
  
  　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
  
  　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
  
  　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
  
  　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
  
  　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
  
  　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
  
  　　十五、违约责任
  
  　　(1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
  
  　　(2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
  
  　　(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
  
  　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
  
  　　甲方：
  
  　　乙方：
  
  　　法定代表人：
  
  　　法定代表人：
  
  　　地址：
  
  　　地址：
  
  　　日期：
  
  由此可见，小小的垫资建筑工程合同却不容忽视。一份垫资建筑工程合同，真可谓是“麻雀虽小，五脏俱全”。在合同中，不仅规定了工程的具体情况和付款方式，也明确规定了甲、乙双方的责任和义务。只有这样，才能保证建筑工程的有效顺利进行，也有利于保证垫资建筑工程合同的顺利履行。...

·劳动关系调动协议中劳动关系的调整方式
      在社会中，有很多用人单位招人来从事生产经营等工作，当选定看上的人才进入单位时，该单位就会与其签订一份劳动合同，此时用人单位与该员工就存在劳动关系，受国家法律保护，劳动法约束其行为。有的时候，会因为一些原因需要转移劳动关系到别的地方，劳动法关于转移劳动关系的内容是相当完善的，那么关于劳动关系调动协议有......

·拖欠克扣工资需要承担什么样的法律责任？
      老板拖欠和克扣劳动者工资的问题会经常出现，而劳动者往往因为法律知识的欠缺不知道如何维护自己的合法权益，有时遇到雇佣方稍微懂点法律知识，强词夺理的糊弄一下您，让人反而分不清自己的利益是否受到损失，下面，为你详细介绍相关知识。克扣工资”是指用人单位无正当理由扣减劳动者应得工资报酬(即在劳动者已提供正常劳......

·建筑工程质量法律法规的相关内容是什么?
      建筑工程质量法律法规的相关内容是什么一、建筑工程质量法律法规1、《建筑法》第六十一条规定“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付......

·工伤认定有什么范围
      工伤即劳动者因工而受的伤，而为了保护劳动者的权益，对于工伤的范围，法律作出了比较明确的规定。那么，根据我国法律的规定，工伤认定有什么范围呢？此外，在工伤认定的范围内，工伤又有哪些主要种类呢？详细内容请从下文中进行了解。一、工伤认定有什么范围我国原劳动部1996年发布的《企业职工工伤保险实行办法》对工......

·单位对工伤鉴定结果不服怎么办
      随着我国法规制度的健全，现如今对于鉴定机构的要求是非常严格的，所以说，对于工伤鉴定的结果不会以人的意志为转移。在现实生活中，如果工伤认定的结果下来以后，一般用人单位应该为劳动者进行赔偿。但是，有些用人单位也会对鉴定的结果不满意。那么，单位对工伤鉴定结果不服怎么办呢?一、单位对工伤鉴定结果不服怎么办?......

·创业板上市的好处与代价
      一、创业板上市的好处。　　1、筹集到股本资金。　　2、所筹集的资金无固定利息支出，具体分红派息方案视企业经营情况及资金是否充裕而定。　　3、企业取得上市地位，将提高自身信用状况，有利于今后再融资，且银行业务方面亦将获得许多意想不到的便利，如延......

·劳动者付出劳动后，用人单位每个月都应当按照劳动合同的约定用金
      劳动者付出劳动后，用人单位每个月都应当按照劳动合同的约定用金钱的方式支付劳动者工资，但总有一些不守信用的用人单位。很多单位有克扣、拖欠工资的情形，那么实践中该怎样认定单位克扣工资呢？我们在下文中进行了解。一、怎样认定单位克扣工资如果用人......

·交通事故残疾赔偿金该怎么算
      我国法律规定，当发生交通事故，造成人员伤亡时，应该给予对方相应的赔偿，比如：残疾赔偿金、丧葬费等。那么，根据我国法律的规定，交通事故残疾赔偿金该怎么算才好？请跟随我们一起在下文中进行了解。一、交通事故残疾赔偿金该怎么算残疾者生活补助费，......

·房产遗嘱继承公证步骤是什么？
      房产遗嘱继承公证步骤是什么？对大部分普通人来说，房产可能是夫妻拥有的价值最大的财产。因此许多年迈的父母拥有的房产会作为遗产由子女继承，但是如果子女众多有因为房产产生纠纷的可能性，可以去公证处做房产继承公证。做公证也要按步骤进行，房产遗嘱继承......


·关于继母子关系认定的看法
      接受一起征地拆迁补偿纠纷案件，大致案情是：“委托人......


·南京传播淫秽物品罪，组织播放淫秽音像制品罪，南京制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪；为他人提
    南京传播淫秽物品罪律师，南京组织播放淫秽音像制品罪律师，南京......


·商业秘密侵权行为的表现形式
      根据我国《反不正当竞争法》和国家工商行政管理局的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》，以下行为均构成对商业秘密的侵犯：1、以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；2、披露、使用或者允许他人使用以盗窃、利诱、胁迫或者其他......

·阳春市信息公开的方式有哪些?
      阳春市信息公开的方式有哪些?阳春市信息公开的方式政府信息公开流程行政机关应当将主动公开的政府信息，通过政府公报、政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开。各级人民政府应当在国家档案馆、公共图书馆设置政府信息查阅场所......

·解除合同律师函怎么写
      解除合同律师函怎么写众所周知，双方当事人签订合同后，如果一方违约满足了解除合同的条件时，另一方是可以解除合同的，这个时候，解除合同的一方往往会请律师发一封律师函给对方，告知其准备解除合同。下面，我们为您带来了一篇解除合同律师函范本，供您阅......

·土地使用权证的办理流程有哪些
      土地使用权证的办理流程有哪些一、土地使用权证的办理流程(1)申请登记。由用地者到市国土资源局地籍股填写土地登记申请书，提交申请人身份证或户口簿和建设用地许可证，建筑许可证，房产证等土地权属来源证明文件。(2)地籍调查。由国土资源局派人到实地调......

·侵犯商标权犯罪法院怎么判定
      侵犯商标权犯罪法院怎么判定对于侵犯商标权这种行为，根据不同的情况会造成不同的法律结果，那么对侵权人的处罚也就是不同的。那么侵犯商标权犯罪法院怎么判定的?具体又有哪些法律依据？我们将会为您详细解答这两个问题。侵犯商标权判定依据(一)假冒注册商标......

·监理工程款的支付申请的重点是什么?
      监理工程款的支付申请的重点是什么监理工程款的支付申请的重点是什么这个问题在文章中说的很清楚，下文中我们针对工程款的重点等方面进行了分析，特别注意在涉及到工程款及金钱等一些方面的问题时，要特别注意避免一些不必要的问题，请看下文的中的分析与研究......

·刑事案件流程和期限
      一、基本刑事诉讼流程立案--侦查--起诉--审判--执行二、侦查机关在侦查阶段可以采取的强制措施对人五种：拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕；专门调查工作中可以采取的强制方法：强制搜查、强制检查、强制扣押等。三、刑事诉讼中的日期（侦查阶段......

·票据利益返还请求权纠纷
      票据利益返还请求权纠纷，是指因持票人请求出票人或者承兑人在其所受利益的限度以内返还遭到拒绝而引起的纠纷。票据利益返还请求权不是一种票据权利，而是一种票据法上的权利，或者说是非票据权利。持票人因超过票据权利时效或者因票据记载事项欠缺而......