建筑工程主体劳务承包合同怎么写？
  
  一、建筑工程承包的相关概念
  
  承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书、并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位业务许可范围承揽工程。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。但是，除总承包合同中已约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
  
  二、建筑工程主体劳务承包合同范本
  
  建筑工程主体劳务承包合同
  
  甲方：__________________
  
  乙方：__________________
  
  依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
  
  第一条　工程概况
  
  工程名称：______________
  
  工程地点：______________
  
  第二条　工程承包范围
  
  ___________________________________
  
  第三条　工程工期
  
  1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;
  
  2、主要节点工期：___________________________________
  
  3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
  
  第四条　工程质量标准
  
  所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
  
  第五条　组成合同文件及解释顺序
  
  组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
  
  1、本合同;
  
  2、本合同附件;
  
  3、招投标文件;
  
  4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
  
  注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
  
  第六条　标准规范
  
  本合同适用标准规范：____________________________
  
  第七条　甲方责任和义务
  
  1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
  
  2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
  
  3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
  
  4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
  
  5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
  
  6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：
  
  7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
  
  第八条　乙方责任和义务
  
  1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
  
  2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
  
  3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
  
  4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
  
  5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
  
  6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
  
  7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
  
  8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
  
  9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
  
  10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
  
  第九条　环境保护、安全生产和文明施工
  
  1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
  
  2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
  
  3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
  
  第十条　材料、设备供应与管理
  
  1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
  
  2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
  
  3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
  
  第十一条　承包方式、价格及包含的内容
  
  1、承包方式及单价
  
  2、承包价格所包含的内容：
  
  承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
  
  3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
  
  第十二条　结算办法及付款方式
  
  1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
  
  2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
  
  3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
  
  第十三条　施工验收
  
  1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
  
  竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
  
  2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
  
  第十四条　工程保修
  
  1、保修范围、期限：______________
  
  2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
  
  第十五条　保险
  
  1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
  
  2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
  
  第十六条　争议
  
  1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
  
  2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;
  
  2.1　单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
  
  2.2　调解要求停止合同工作，且为双方接受;
  
  2.3　仲裁机构要求停止合同工作;
  
  2.4　法院要求停止合同工作。
  
  第十七条　合同履约保证金
  
  1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
  
  2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
  
  3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
  
  第十八条　不可抗力
  
  1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
  
  2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
  
  3、因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
  
  4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
  
  第十九条　合同解除
  
  1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
  
  2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
  
  第二十条　合同终止
  
  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
  
  第二十一条　合同份数
  
  本合同一式_______份， 甲方_______份;乙方_______份。
  
  第二十二条　补充条款
  
  __________________________________________
  
  第二十三条　合同生效
  
  本合同双方约定_______后生效。
  
  合同签订时间：______________
  
  合同签订地点：______________
  
  甲方(盖章)：______________
  
  乙方(盖章)：______________
  
  建筑工程主体劳务承包合同从根本上来说是一种合同，必须符合合同法的相关规定，同时也不能够违背建筑法的规定，比如说主体工程必须由承包商自己完成，不可以再分包。建筑工程主体劳务承包合同标的额一般较大，...

·在当今社会，经济发展迅速，建设工程方面无疑是经济发展的一个重
      在当今社会，经济发展迅速，建设工程方面无疑是经济发展的一个重要内容，那么建设工程也是大多数人们工作的内容之一，建设工程发包承包交易市场是建设市场的重要组成部分，是建筑市场的核心与龙头，是培育和发展建筑市场的关键。那么，建设工程发包与承包的方式有哪些呢，下面来详细介绍建设工程发包与承包的方式。建设工......

·建筑工程质量保证金暂行办法是什么?
      建筑工程质量保证金暂行办法是什么？当今我国豆腐渣工程，建筑缺陷问题一直备受诟病，住房的群众们不禁为此提心吊胆，因此，就近我国住房和城乡建设部推出了建筑工程质量保证金暂行办法，在承包人和发包人的相关行为间提出规定，尤其对缺陷责任期的处理进行明确说明。下面就让我们给您介绍一下建筑工程质量保证金暂行办法......

·根据民法总则个体工商户的债务如何承担？
      根据民法总则个体工商户的债务如何承担？创业的方式多种多样，除了成立公司之外，许多人还会以经营商铺，也就是个体工商户的形式创业。个体工商户在经营管理过程中同样会有债权债务等问题，但由于个体工商户与公司不同，在债务的处理上也不相同。那根据民法总则个体工商户的债务如何承担?一起通过以下文章来了解一下吧。一......

·深圳骨折能评上工伤鉴定等级吗，机会大吗
      在生活中我们难免会受到伤害，尤其是在有些工作中。不过如果我们在工作中受到了伤害，我是可以去有关机构进行工伤鉴定的。不过工伤鉴定所所需要的材料还是有些复杂的，那么接下来我们就以深圳骨折能评上工伤鉴定等级吗？为问题探讨一下。工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上，在其医疗终结或医疗期满之后，......

·劳动争议申诉书怎么写
      劳动争议申诉书怎么写一、申请条件民事案件的申诉人，只能是当事人及其法定代理人。其再审的申请应当在判决、裁定或者调解书发生法律效力后三年内提出。申请再审要符合下列条件：(1)有新的证据，足以推翻原判决、裁定的。(2)原判决、裁定认定事实的主要证据不足的。(3)原判决、裁定适用法律确有错误的。(4)人民......

·在我国工伤认定九级严重吗
      员工的工伤只要能够评定上伤残级别的，不管是属于第几级别，肯定都代表着因为工伤而导致员工的劳动能力多多少少是受到了一些影响的。但是员工本人肯定非常在意伤残级别的评定，比如说工伤伤残鉴定书上显示的鉴定级别为九级，有人就非常担心，在我国工伤认定九......

·入职不满一个月离职是否能拿到工资？
      当代社会，在我们的世界生活中如果进入工作岗位后，需要认真的完成本职工作任务，当然有时候会发生一些事情导致在职场上工作得并不愉快，因此很多人入职不满一个月就会选择离职，那么入职不满一个月离职是否能拿到工资?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相......

·刑事诉讼法注意事项有哪些？
      刑事诉讼是我国三大诉讼之一，刑事诉讼活动是追究当事人刑事责任的。按照规定，刑事诉讼的程序包括立案、公安机关侦查、检察院发起公诉、法院审判和执行等环节。在具体操作过程中，有太多的细节需要注意。那么刑事诉讼法注意事项有哪些？下面我们简单和您讲一......

·专利权的实施许可
      专利法规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，这是专利法关于专利实施许可的规定。专利实施许可的实质是专利权人将实施专利的权利授予被许可人，实施专利的方式可以是专利法规定的任何方式，即包括制造、使用、许诺销......


·济南市看守所地址、电话、会见时间、送衣送物规定
      济南市看守所地址及乘车路线：济南市历城区仲宫镇上店......


·浦口交通事故赔偿
    南京市浦口区交通事故赔偿律师代理南京市浦口地区交通事故处理中......


·动迁房几年可以交易
      动迁房几年可以交易在购买拆迁安置房时，您有没有想过动迁房可以买卖吗，几年可以交易这些问题呢，动迁房是可以买卖的，但是动迁房买卖和一般的商品房交易有很大的不同。在下文中对动迁房几年可以交易这个问题进行了相关介绍，请您往下阅读。一、动迁房几年可......

·公司安排加班，不可拒绝的情形
      《劳动法》第四十一条规定用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。但部分企......

·划拨土地上的房屋可不可以买？要不要交出让金？
      根据《城市房地产管理法》规定，划拨土地上的房产转让，需经有批准权的政府批准，并办理土地出让手续，交纳土地出让金。根据南京市有关规定，目前对划拨土地上住宅交易，除开发企业转让的以外，可以免收土地出让金，仍按划拨用地登记管理；其他用途房产交易在......

·发行公司债券的条件
      股份有限公司、国有独资公司和两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，为筹集生产经营资金，可以依照《公司法》发行公司债券。发行公司债券需要具备以下条件：　　（一）股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元，有......

·潍坊市房屋拆迁补偿价格是多少
      潍坊市房屋拆迁补偿价格是多少一、房屋价值补偿标准：这里的房屋补偿，是指对被征收的国有土地上建筑物价值进行的补偿，按不低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似的市场价格，并请有评估资质的评估机构进行评估确定。这里的市场价格，地级市政府部门都会......

·开车撞人的应该怎么办？
      开车撞人的应该怎么办？开车撞人的要如何赔偿？如果自己要开车的话，就一定要按照交通规定，如果自己没有按照交通规定开车，很可能会造成交通事故，开车撞人的应该怎么办开车撞人的要如何赔偿?下面，为了帮助您更好的了解相关法律知识，我们整理了以下的内容......

·肇事司机不垫付医药费应该怎么办
      肇事司机不垫付医药费应该怎么办大多数的交通事故中给他人人身造成了损害的，此时医院进行抢救的费用，往往是需要由肇事司机进行垫付。不过也有可能出现肇事司机不垫付医药费的情况，但不能因此医院就耽误救治。那通常遇到这样的情况该怎么处理呢?下文中我们为......

·行贿量刑新标准是怎样的
      受贿罪和行贿罪是对行性犯罪，也就是说，有行贿就会有受贿，有受贿也会有行贿，但并不意味着一方构成了行贿罪的情况下，另一方就必然也会构成受贿罪。法律中对行贿和受贿行为的处罚不同，今天我们为您带来行贿量刑新标准的内容，帮助你进行了解。一、什么是......