注：①　本投标书系国际顾问工程师联合会会同国际建筑与公共土木工程联合会拟定。
　　
　　致：＿＿＿＿
　　先生们：
　　经研究上述指定工程施工的图纸、合同条件、说明书和建筑工程清单之后，我们作为签署人愿按照上述图纸、合同条件、说明书和建筑工程清单，按＿＿＿＿（英镑）的金额，或按上述条件所确定的任何其它金额，承担上述整个工程的施工、建成和维护。
　　２．我们保证，如果我们的投标被接受，将在接到工程师的开工命令后的＿＿＿＿天内开始本工程施工，并从上述本工程开工期限的最后一天算起，在＿＿＿＿天内，建成并交付使用本合同中规定的整个工程。
　　３．如果我们的投标被接受，如有需要，我们将取得一家保险公司或银行的担保或是提供两名合适而殷实的担保人（须经你们认可），同我们一起负有连带责任地承担义务，按不超过上述指定金额１０％的金额，根据须经你们认可的保证书条件，担保照章履行合同。
　　４．我们同意在从规定的收到投标之日起的＿＿＿＿天内遵守本投标，在此期限届满之前，本投标将始终对我们具有约束力并可随时被接受。
　　５．直到制订并签署了一项正式协议为止，本投标连同你们对其的书面接受，将成为我们双方之间具有约束力的合同。
　　６．我们理解，你们并无义务必须接受你们所收到的价格最低的或其它任何投标
　　＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签
　　签名＿＿＿＿以＿＿＿＿资格经正式授权并代表＿＿＿＿签署投标
　　（用印刷体大写）
　　证人＿＿＿＿地址＿＿＿＿
　　地址＿＿＿＿
　　职业＿＿＿＿
　　
　　附录①
　　
　　保单的金额（如果有）＿＿＿＿英镑
　　第三方保险的最低金额＿＿＿＿英镑
　　开工期限（从工程师的命令到开工）＿＿＿＿天
　　竣工时间＿＿＿＿天
　　规定的违约偿金款项＿＿＿＿每天＿＿＿＿英镑
　　奖励金额（如果有）＿＿＿＿＿＿
　　维护期＿＿＿＿天
　　对直接成本金额调整的百分比＿＿＿＿百分之＿＿＿＿
　　保留额的百分比＿＿＿＿百分之＿＿＿＿
　　保留金的限额＿＿＿＿英镑
　　中期证书最低金额＿＿＿＿英镑
　　出具证书后的支付期限＿＿＿＿天
　　根据本文件，我们，当事人和担保人，兹具结向＿＿＿＿②（下称政府）承担义务交纳上述保证罚金，对此，我们本人，我们的继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、和继任人负有连带责任；但是，在担保人是几个公司，作为共同担保人的情况下，我们这些担保人“连带地”和“分别地”为上述罚金负责，只是为了允许对我们中间任何人或所有人提出联合起诉或起诉，而为了所有其它目的，每一个担保人各自与当事人一起负有连带责任地对交纳列入该担保人名下的罚金承担义务，可是，如果没有指明责任限额，则责任限额就应是整个罚金款额。本义务的条件是，鉴于当事人签订了以上指明的合同；为此，如果当事人：
　　（ａ）在上述合同原订的有效期间，和政府可能同意的任何其延长期间（无论是否通知担保人）以及在任何根据合同所需要的担保的有效期间，履行和完成上述合同中所规定的一切承担事项、约定事项、条款、条件与协议，并且还履行和完成今后可能以上述合同做出的任何和所有经正式批准的修改中所规定的一切承担事项、约定事项、条款、条件与协议，而担保人谨此放弃得到关于这种修改的通知和权利；以及
　　（ｂ）向政府缴纳从当事人在本保证书为之提供保证的该施工合同进行中所支付的工资内征收、扣除或预扣的政府规定征税的全部金额：则上述义务即宣告无效。
　　当事人和担保人已在上述日期在此保证书上签字盖章，以资证明。
　　注：①附录为投标的组成部分。投标人应填写此投标书和附录里的所有空白。
　　②此处填写借款人的姓名＿＿称借款人为政府可能是不恰当的。
...

·国际土木工程招投标
      国际工程承包是一种较复杂的国际经济技术合作方式，因工程资金金额较大、技术性较强、对工期质量亦有较高要求，所以工程的发包人一般均采用国际竞争性招投标来选择合适的承包人，以保证中标者是在经济上和技术上有实力的公司。被选中的投标人即与发包人（业主）签订合同，并按合同最后规定的价格、质量、工期等条件履行合同......

·国际采购招标合同
      SHE国际有限公司招标委员会主席决定采用国际公开招标方式采购两艘深舱货轮，并邀请各合格货源国的造船者或在合格货源国组成和注册并受该国控制的有良好声誉和丰富经验的造船厂或贸易公司参加投标。　　凡愿参加两艘深舱货轮的投标，务必于１９＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿月＿＿日期间持公函向SHE国际有限公司购买“投标资格预......

·土木建筑工程投标书
      注：①　本投标书系国际顾问工程师联合会会同国际建筑与公共土木工程联合会拟定。　　　　致：＿＿＿＿　　先生们：　　经研究上述指定工程施工的图纸、合同条件、说明书和建筑工程清单之后，我们作为签署人愿按照上述图纸、合同条件、说明书和建筑工程清单，按＿＿＿＿（英镑）的金额，或按上述条件所确定的任何其它金额，......

·同时履行顺序抗辩权是什么？
      同时履行顺序抗辩权是什么？在签订合同的时候，在没有规定履行顺序的合同中，当事人拒绝履行另一方当事人时，就涉及到同时履行顺序抗辩权。许多人对同时履行顺序抗辩权很陌生，不清楚相关的法律知识。对于这个问题，在法律中也是有规定的，按照规定的要求行使......

·北京交通事故责任认定标准是什么？
      随着现在路上车辆数量的增加，交通事故发生得也越来越频繁，尤其是在北京这样的交通经常水泄不通的大城市，很容易出现交通事故，给人带来很多麻烦与烦恼，出了交通事故虽然是您都不愿意的事情，但是既然出了就要去解决，那么北京交通事故责任认定又是怎样的呢......

·公司工资制度的内容有哪些
      公司工资制度的内容有哪些第一章总则一、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。第二章指导思想二、按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度与公司经济效益增长同步，职工平均实际......

·拐卖妇女儿童该怎么认定
      要想将拐卖妇女儿童行为定罪处罚，那么就需要先对拐卖父母儿童的行为进行认定。然后才能以拐卖妇女儿童罪依法追究行为人的刑事责任。接下来，我们就来为您介绍一下拐卖妇女儿童的相关内容吧。一、拐卖妇女儿童该怎么认定拐卖妇女儿童罪是指以出卖为目的，......


·工程款拖欠纠纷如何解决？北京经济合同纠纷律师
      日常中，施工合同经济案件频频发生。在拖欠工程款严重......


·南京市雨花台区看守所
    南京市雨花台区看守所地址：南京市雨花台区新湖大道66号西柿路南......


·我国邢台工伤鉴定多少钱
      工伤这种事情在没有凭证的情况下，肯定单位是不会按照国家的相关规定，合理的对员工进行赔偿的。所以在工伤以后，如果员工个人认为有可能影响自己劳动能力的话，还是非常有必要申请工伤鉴定的。不过工伤鉴定和工伤认定的性质不同，做工伤鉴定的话不是免费的，......

·员工加班的时间有限制吗
      现实生活中，一些用人单位为了追求高额的经济效益，会安排员工进行长时间的加班，导致员工心力交瘁。那么从法律的角度来看，员工加班的时间有限制吗？从常理上来看，肯定是有限制的。不然就会严重损害到员工的合法权益。下面我们就从法律层面来为您分析一下这......

·人民法院不予受理的劳动争议案件
      一、违反劳动法的规定，当事人向人民法院提起的劳动争议未经劳动争议仲裁这一必经的、强制性的劳动争议仲裁程序，人民法院不予受理。二、当事人向人民法院提起劳动争议诉讼，超过了“十五天的诉讼时效”的规定。当事人不服劳动争议仲裁委员会的仲裁，应当......

·离婚了不给抚养费会去坐牢吗
      现在很多夫妻感情破裂的话就会选择离婚，如果有孩子的话就应该对孩子的抚养权做出判决。如果一方获得了抚养权那么另一方就要对孩子的抚养费用承担责任，这也是一种补偿。离婚了夫妻双方对孩子的抚养责任并没有消灭。很多人以为不给抚养费会坐牢，反映了您对于......

·如何对非法行医罪处罚 非法行医罪如何认定
      如何对非法行医罪处罚非法行医罪如何认定医生属于特殊的职业，由于关系到患者的人身安全问题，因此要求从事医护行业的需要先取得相应的资质才行，否则就属于非法行医。需要注意的是，非法行医行为达到了一定程度之后会构成非法行医罪，那我国是如何对非法行医......

·挪用公款最高处罚是怎样的
      在挪用公款犯罪当中，行为人不具有非法占有国家财产的目的，因此这样的行为就不能成立贪污罪，只能以挪用公款罪来定罪处罚。既然被认定构成了犯罪，那就需要作出相应的处罚才行。我国《刑法》中规定的挪用公款最高处罚是怎样的呢?下面就让我们来为你做详细解答......

·未婚生育孩子抚养费是多少
      在未婚生育的情况下，如果男女双方及时办理了结婚证的，这时孩子生下来也还算是婚生子女，否则也就只能属于非婚生子女了。但其实，我国对非婚生子女与婚生子女是一视同仁的，因而作为父母也是要支付非婚生子女抚养费的。那此时未婚生育孩子抚养费是多少呢?以下......

·申请劳动仲裁的条件有哪些
      申请劳动仲裁的条件有哪些一、申请劳动仲裁的条件有哪些按我国劳动法的规定，当事人可就以下争议提请劳动仲裁：1、因用人单位开除、除名、辞退劳动者及劳动者辞职、自动离职发生的争议;2、因执行国家有关工资、奖金、保险、福利、培训、劳动保护的规定发......