委托方（甲方）：　　　　　　　　　　　　　　　　合同编号：
　　承揽方（乙方）：　　　　　　　　　　　　　　　　签订地点：
　　
　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方
　　协商一致签订本合同。
　　第一条　测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）：
　　
　　第二条　测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：
　　
　　第三条　执行技术标准：
　　┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
　　│序　号　│　标准名称　　　│　标准代号　　　　│　　　标准等级　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　└────┴────────┴─────────┴──────────┘
　　其它技术要求：
　　第四条　测绘工程费：
　　１．取费依据：
　　
　　２．取费项目及工程总价款：
　　┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
　　│序号　│　项目名称　　│　工作量　　│　单价（元）　│　合计（元）　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
　　│　工程总价款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　└──────────────────────────────────┘
　　第五条　甲方的义务
　　１．自本合同签订之日起＿＿日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
　　２．自接到乙方编制的技术设计书之日起＿＿日内完成技术设计书的审定工作。
　　３．应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的
　　条件。
　　第六条　乙方的义务
　　１．自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于＿＿日内完成技
　　术设计书的编制，并交甲方审定。
　　２．自收到甲方对技术设计同意实施的审定意见之日起＿＿日内组织测绘队伍进场作业。
　　３．乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
　　第七条　测绘项目完成工期
　　┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
　　│序号　　│　测绘项目　　　│　完成时间　　　　│　　　备注　　　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　├────┼────────┼─────────┼──────────┤
　　│　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│
　　└────┴────────┴─────────┴──────────┘
　　全部成果应于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前交甲方验收。
　　第八条　乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起＿＿日内完成验收。
　　第九条　对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：
　　
　　第十条　测绘工程费支付日期和方式
　　１．自合同签订之日起＿＿日内甲方向乙方支付定金人民币＿＿＿元。
　　２．＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前甲方向乙方支付工程价款人民币＿＿＿元。
　　３．＿＿＿＿年＿＿月＿＿日前再向乙方支付工程价款人民币＿＿＿元。
　　４．自测绘成果验收合格之日起＿＿日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余额。
　　第十一条
　　１． 自测绘工程费全部结清之日起＿＿日内，乙方向甲方交付成果（见下表）
　　┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
　　│序号　│　成果名称　　│　规格　　　│　　数量　　　│　　时间　　　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　　　│
　　└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘
　　第十二条　甲方违约责任
　　１．合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙
　　方已进入现场工作，完成的工作量在５０％以内时，甲方应支付工程总价款的５０％；完成工作量超过
　　５０％时，则甲方应支付工程总价款的１００％。
　　２．甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工
　　费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。
　　３．甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。
　　４．对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或
　　用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
　　第十三条　乙方违约责任
　　１．合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
　　２．乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按
　　本合同约定的工程总价款的１％计算。
　　３．乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要
　　求。因测绘成果不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对
　　因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由
　　甲方自己负责）。
　　４．对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转
　　让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。
　　第十四条　由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
　　第十五条　其它约定：
　　第十六条　本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协
　　调一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
　　第十七条　因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成
　　协议，双方同意就本合同产生的纠纷向＿＿仲裁委员会申请仲裁（当事人双方不在合同中约定仲裁机构
　　的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉）。
　　第十八条　附则
　　１．本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费
　　结算完成后，本合同终止。
　　２．本合同一式＿＿份，甲、乙方各执＿＿份。
　　┌───┬─────────────┬───┬────────────┐
　　│　　　│单位地址：　　　　　　　　│　　　│单位地址：　　　　　　　│
　　│　委　├─────────────┤　承　├────────────┤
　　│　　　│邮政编码：　　　　　　　　│　　　│邮政编码：　　　　　　　│
　　│　托　├─────────────┤　揽　├────────────┤
　　│　　　│电话：　　　　　　　　　　│　　　│电话：　　　　　　　　　│
　　│　方　├─────────────┤　方　├────────────┤
　　│　　　│开户银行：　　　　　　　　│　　　│开户银行：　　　　　　　│
　　│　　　├─────────────┤　　　├────────────┤
　　│　　　│银行帐号：　　　　　　　　│　　　│银行帐号：　　　　　　　│
　　└───┴─────────────┴───┴────────────┘　　
　　委托方单位名称（盖章）　　　　　　　　　　　承揽方单位名称（盖章）
　　
　　法定代表人　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人
　　或委托代理人（签字）　　　　　　　　　　　　或委托代理人（签字）：
　　
　　合同订立时间：　　　　　年　　月　　日
...

·对外建筑工程承包合同
      建筑工程承包合同是发包方（建筑单位）和承包方（施工单位、勘察设计单位）为完成某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。国际工程承包合同一般具有以下法律特点：　　１．具有国际性。主要表现在两个方面：一是合同的当事人是属于不同国家或地区的公司、法人；二是承包人须在外国履行其全部或大部分合同义务，即合同的履......

·建筑安装工程分包合同（二）
      订立合同双方：　　＿＿＿＿，以下简称总承包方：＿＿＿＿，以下简称分包方。　　双方根据分工负责、配合协作的精神，共同完成＿＿＿＿工程之建筑安装任务，经充分协商，特订　　立本合同。　　第一条　工程名称　　＿＿＿＿。（指分包部分之工程名称）　　第二条　工程地点　　＿＿＿＿。　　第三条　工程范围　　＿＿＿＿......

·建设工程勘察合同（一）
      项目名称：　　　　项目建设地点：　　　　合同编号：　　（由承接方编填）　　　　委托方：　　　　承接方：　　　　签订日期　　　　委托方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）　　　　承接方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）　　　　甲方委托乙方进行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿......

·国际承包工程合同格式
      第一部分　一般条款　　　　定义　　　　第一条　（一）在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：　　（１）“业主”，名称将在第二部分中具体标明，指雇用承包人的一方，或业主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。　　（２）“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司，包括承包人的私人代表......

·建筑安装工程承包合同（三）
      工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　工程编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在　　施工过程中的权利、......

·武汉二手房交易注意事项
      随着现在房地产业的飞速发展，人们买房的热潮只涨不降，对于买房有的人选择购买的是新房，也有的人选择购买的是二手房。二手房的市场现在也非常强大，那么武汉二手房交易注意事项都有哪些?下面的我们为您简单介绍一下。一、买卖前的产权审核。首先，要仔细......

·征地补偿安置费该给谁？
      征地补偿安置费该给谁？改革开放以来，我国房地产业飞快的发展，城市规模的节奏也越来越快，公路等公共设施的建设，农村大量的土地被相关部门和企业征收，随之而来的是征地补偿费的问题，也是广大居民密切关心的问题，因为它与人们的生活息息相关，征收居民......

·欠网贷不还会怎样？
      欠网贷不还会怎样？一、外包催收在借款人不配合、态度恶劣的情况下，通常都会移交给专门催收机构，而他们上门沟通债务的事宜也是完全“理直气壮”的，想通过报警逃避和他们的面对面基本不可能。(1)纯经济纠纷警察无法介入一般案子，债权债务凭据齐全，而......

·继承的房产不办理过户可以吗
      房产的流转常见的就是买卖、赠与以及继承，在前两者的情况下，您都清楚是需要办理相应的过户手续的。但就继承的房产来看，如果当事人不办理过户手续的话，是否可以呢？接下来，我们就来为您做详细解答。一、继承的房产不办理过户可以吗根据我国民法典的......


·徐晨光律师走进枣庄广播电视台“市民热线法治版”直播间解答法律咨询
      2月1日，山东京杭律师事务所徐晨光律师走进枣庄......


·江宁离婚房产分割
    南京市江宁区离婚房产律师办理江宁离婚房产分割、离婚财产分割、......


·最新山西省忻州保德县征地补偿标准
      最新山西省忻州保德县征地补偿标准　　根据《山西省实施办法》和《山西省人民政府关于公布实施全省征地统一年产值标准的通知》(晋政发[2013]22号)文件规定，爱土征地拆迁律师团将山西省忻州市保德县的征地补偿标准分享给各位网友：　　山西省忻州市保德县......

·商标注册的方式是什么?
      商标注册的方式是什么一、商标注册的方式是什么(一)自己注册自己注册是自己到国家商标局办理商标注册事宜，国家商标局主管全国商标注册和管理工作，国家商标局是全国唯一负责审核商标注册的单位。各省级以下工商部门负责商标的使用管理工作，无权核准商......

·出轨是法定离婚的条件之一吗
      一、出轨是法定离婚的条件之一吗是。法定离婚的条件：以下情形属于可以法定判离的情形：(1)重婚或有配偶者与他人同居的;(2)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;(3)有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;(4)因感情不和分居满二年的;(5)一方被宣告......

·临时工合同到期后不续签能否得到经济补偿
      临时工合同到期后不续签能否得到经济补偿?事实上临时工这个概念至少已经被废止了十年，也就从《中华人民共和国劳动法》颁布生效之日起，劳动者的身份再也没有区别，权利义务都是一致的，都是劳动者，应获得平等的待遇。所以，平等待遇下关于临时工合同到期不续......

·公司催款通知书怎么写 一、公司催款通知书怎么写? 公司催
      公司催款通知书怎么写一、公司催款通知书怎么写?公司催款通知书_______公司:至____年____月_____日贵司已累计欠我司货款计人民币_______元,已超过了双方约定之付款期限。现我司郑重的请求贵司于____年____月_____日之前,将上述逾期未付货款汇入我司......

·用人单位解除劳动关系程序怎样的？
      解除劳动关系的方式一般有单位解除、双方协商、劳动者提出解除这几种。单位解除关系的情况包括员工造成损害即时解除，员工无法工作提前通知解除和破产解除。后两种情况需要支付赔偿金。提醒：要单位签订正规的劳动合同，要仔细阅读合同内容再签字。以下是单位......

·无过错方起诉离婚能不能赔偿？
      在当今社会，出轨和第三方插足已经成为了导致夫妻感情破裂的一大因素，作为无过错的一方，在无法达成离婚协议的情况下，可以向法院提请诉讼离婚。目前大部分离婚案件中，都有一方存在过错，这时，法院在判决财产分割的时候往往会有一定倾向性。那么无过错方起......

·非集资诈骗罪判决书是怎么样的？
      现代社会，诚信是十分重要的，无论是在日常生活中还是在物品交往中，欺骗他人都是不道德的，但是在现实生活中，有很多诈骗行为的存在，我国法律规定了集资诈骗罪，那么，非集资诈骗罪判决书是怎么样的呢？接下来我们将为您详细的介绍一下非集资诈骗罪判决书是......