对一些好不容易买好了房子的房主来说，接下来更加操心的事情便是对房子进行装修了，我们都知道关于室内装修的纠纷在生活中比较常见，这与室内装修设计合同的签订有重大的关系，那么，室内装修设计合同纠纷应该如何避免?下面，的我们就介绍一下有关室内装修设计合同的一些可能存在的法律风险以此来告诉您怎样规避这些风险，减少纠纷。
  
  
  一般认为室内装修设计合同的条款框架主要包括：房屋概况、设计费及支付条件、设计文件的提交、施工指导、双方权利义务、联系人员、违约责任、附则等。当然，具体需要结合个案特点以及客户的要求，进行差异化、个性化的设计。就从协议双方风险控制的角度而言，我们认为风险主要体现在以下几个方面：
  
  一、委托方的法律风险及其防范
  
  作为委托方，在协商签署设计合同过程中可能存在的法律风险主要如下：
  
  1、设计单位不具备相应资质等级致合同无效的法律风险
  
  我国《建筑法》第十三条规定：“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。”由此可见，设计单位必须持有建设主管部门颁发的相应等级的资质证书，否则可能导致合同无效的法律风险。
  
  由此作为委托人代理律师，首先需要对相关设计单位是否具备设计资质进行审慎尽职调查，尤其需要关注该资质证书是否合法有效。目前我国具有颁发资质证书的合法主体只有建设主管部门，而非各种行业协会。通过将该资质证书作为协议附件和/或要求设计单位在协议中做出承诺与保证的方式，确保设计单位具备履行设计合同的资质条件。
  
  2、一次性支付设计费的法律风险
  
  如双方在协议中约定，设计单位自委托方一次性付清全部设计费之日起才提供设计服务，则对于委托方而言存在非常大的法律风险。如果在合同履行过程中出现受托方未依照合同约定的时间节点提供符合委托方要求的设计文件，或未全面依约履行合同约定的其他义务，则此时委托方无法通过款项支付来有效约束受托方的行为。
  
  由此，建议合同约定委托方根据设计单位提供的文件按阶段进行款项支付，以此实现防控委托方法律风险的目的。一般而言，设计单位按照以下顺序提供设计文件：平面方案、施工图初稿、效果图、施工详图、装饰材料清单及工程预算。相应的，设计费款项的支付也可以按照该进度予以支付。
  
  3、设计文件范围约定不明的法律风险
  
  作为委托方，合同的根本目的在于取得设计文件，以便为后续工程施工提供相关基础。由此，如果合同中未约定或未明确约定设计单位应当提供设计文件的范围，将可能导致委托方合同目的无法实现的法律风险。
  
  因此，建议在合同中以清单或者附件方式对设计文件的范围予以明确界定，也便于委托方在收到相关设计文件后依约验收确认。
  
  4、设计提交日期约定不明的法律风险
  
  设计周期根据项目的规模、委托方设计要求的难易程度有所区别。一般委托方对于整个项目工程施工都会予以整体时间统筹，设计文件一旦逾期提交，可能因此会影响到后续的工程施工进度，最终导致项目延期、各项费用超出预算的法律风险。
  
  由此建议在协议中明确约定设计周期，包括设计周期的起算点、期限以及是否包括委托方审核确认设计文件的期间，以此防范因为设计周期约定不明导致工程延误的法律风险。
  
  5、施工期间指导义务约定不明的法律风险
  
  工程施工的顺利进行需要设计单位在工程施工期间提供必要的支持与指导。如果协议中未明确约定设计单位在项目施工阶段应提供服务的内容与范围，可能导致施工单位关于设计问题存在的疑问无法得到有效解答，最终导致施工与设计理念偏差的法律风险。
  
  由此，建议在合同中明确约定受托方指导施工的义务。该等义务包括技术交底(水电交底、木工交底)，现场咨询解答、相关技术指导等事项，最终确保工程项目的顺利实施。
  
  6、设计文件本身不符合设计规范的法律风险
  
  《建筑法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《浙江省建筑业管理条例》、《全国室内装饰行业家庭装饰管理办法》、《全国室内装饰行业管理暂行规定》等相关法律法规、司法解释以及行业规范，都不同程度地对室内装饰装修设计进行了规范。如果设计文件违反环保、国家消防法等禁止性规定，则可能导致依照该设计文件进行施工的工程本身存在质量问题。
  
  基于此，建议在设计协议中明确约定受托人提供的设计文件本身应满足的要求，以及如果违反前述规定需要承担的法律责任，以此维护委托人的合法权益。
  
  二、受托方的法律风险及其防范
  
  作为受托方，在协商签署设计合同过程中可能存在的法律风险主要如下：
  
  1、待装修设计的房屋权属存在争议的法律风险
  
  如果合同所涉房屋非委托人所有，且该委托人无权处分，或者该房屋已被采取诉讼保全等强制措施，则可能会给受托人带来不必要的麻烦，最终影响受托人的合法权益。
  
  由此，建议受托人律师对待装饰设计的房屋是否存在权属争议、诉讼保全等事项进行审慎地尽职调查。律师应要求委托人及时提供房屋产权证，必要时一并要求委托人对该房屋的权属情况予以承诺。
  
  2、全部设计文件提交后委托方以不满意为由要求全额退款的法律风险
  
  如果合同中约定，受托人提交的最终设计文件经修改后仍然无法满足委托人要求的，则委托人有权解除合同，且受托人应返还全部设计费，则该条款可能导致受托人劳动成果失去意义的法律风险。基于是否满足委托人意图，这属于主观范畴，如果发生委托人故意以不满足其设计要求为由，主张合同解除并要求受托人退还全部款项，而私下继续使用相应设计文件的，则会给设计单位带来非常大的经济损失。
  
  由此，需要严格限制委托人解除合同并主张设计费退还的条件，尤其须谨慎地将是否符合委托人意图这一缺乏客观依据的内容作为委托人享有合同解除权的判断依据。
  
  3、委托方在书面确认后又提出重大修改要求导致文件提交逾期的法律风险
  
  如果在合同中约定受托人逾期提交设计成果须承担违约责任，则受托人须谨慎考虑因委托人原因导致设计逾期的情形。如委托人在对设计文件予以书面确认后再次提出重大修改意见导致重大设计变更最终导致受托人逾期提交设计文件的，则出于公平原则考虑，受托人可以要求此时不承担逾期提交的违约责任。
  
  委托方在全套设计文件确认后又提出新的设计要求导致整体重新设计的法律风险
  
  如果委托人根据合同约定对全套设计文件予以书面确认后，又提出新的设计要求，且该要求导致整套设计文件须重新设计的，则建议受托人要求此时后续设计费用由双方另行商定，以此维护其合法权益。
  
  由于具体室内装修设计案例的多样性与复杂性，在实践中各类风险产生的原因和表现形式千差万别，作为律师，更应该透过一般的风险形式深入研究个案，真正理解在个案中的特殊风险，并且思考和研究应对的方案和措施，以确保当事人的交易安全，并不断积累经验和理论提升，真正实现室内装修设计合同风险控制的最大化。
  
  针对室内装修设计合同纠纷应该如何避免这个问题，不难看出，合同涉及到双方当事人的权利和义务关系，室内装修设计合同自然也不例外，我们在上文分别从委托方和受托方的角度出发，提出了关于这类合同容易出现的一些法律风险的问题，旨在帮助您在事前签订合同时一定要仔细看合同，分析合同条款，切不可操之过急，不然很容易给事后的装修过程中出现的争议埋下隐患。...

·赠与合同有一个错别字影响吗?赠与合同格式与形式内容是什么?
      赠与合同有一个错别字影响吗?赠与合同格式与形式内容是什么?一、赠与合同错别字对效力的影响赠与合同错别字对效力的影响，要看错别字是否是关键性条款或关键性字句。若为合同约定的重要内容的错别字则会对协议有影响;若非实质性内容则没什么影响。建议还是更正为好，避免以后得不必要风险。二、赠与合同格式与形式内容......

·简单的钢筋购销合同范本有什么内容？
      简单的钢筋购销合同范本有什么内容？钢筋购销合同购货方(甲方)：供货方(乙方)：第一条　目的及标的物根据《中华人民共和国合同法》、及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。双方约定本次工程中，乙......

·签订合同后用人单位不给合同怎么办？
      签订合同后用人单位不给合同怎么办？??????相信很多劳动者知道或者会遇到这样的问题，即用人单位不与劳动者签订劳动合同以致产生一系列关于工资、福利待遇、工伤赔偿等纠纷。如果用人单位与劳动者已经签订了劳动合同，但是在签订合同后用人单位不给合同怎么办？下面我们为您进行解答。一、签订合同后用人单位不给合同怎......

·首付没付完,合同生效吗，有哪些注意事项
      首付没付完,合同生效吗，有哪些注意事项一、首付没付完的合同问题1、合同约定中首付金额，按揭或公积金或其他付款方式有时间约定，通常按揭或公积金是开发商代办。2、一般交完首付后，签署购房合同，然后双方去房产局窗口办理备案手续，办理好后合同生效。3、如果有后续分期付款约定，要等付款完后合同才能生效。二、......

·合同争议可以申请仲裁吗？
      合同争议可以申请仲裁吗？一、合同争议可以申请仲裁吗？合同纠纷发生后，争议的任何一方均可按照双方在争议发生前或发生后订立的仲裁协议，依法向选定的仲裁委员会申请仲裁。申请仲裁要符合下列几个条件：1、有仲裁协议。仲裁协议既是当事人授权仲裁机构解决争议的依据，也是排除法院司法管辖权的依据。因此，当事人之......

·滥用职权罪的认定
      第一，我国刑法三百九十七条规定：“国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家、人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊，......

·挪用资金自首能否减刑，法律上是如何规定的
      现在的经济犯罪逐渐增多，一些人挪用公司企业等单位的资金，但在在现在的舆论压力和追查力度之下他们会选择自首，那么挪用资金自首该如何判定，自首后是否能够减刑，有何法律依据。下面就让我们为您介绍一下相关的信息吧!一、什么是挪用资金罪挪用资金罪，是......

·近年来，醉酒驾驶的司机已经成为马路安全的最大威胁，无视交通规
      近年来，醉酒驾驶的司机已经成为马路安全的最大威胁，无视交通规则的酒驾司机们成为名副其实的“马路杀手”，因为酒驾而酿成的惨祸我们不愿看到，但是它却时时刻刻的发生在我们身边。醉驾一经查处必定会受到不同程度的处罚，然而在打击力度这么严的情况下却还......

·业主和承租人对于物业费的分担
      在房屋出租的情况下，物业费到底该由业主还是承租人来承担？1、如果业主和承租人在租赁合同中对物业费的承担做了约定，就应遵循合同约定。如果合同约定由业主交纳物业费，业主便是承担物业费的唯一主体。但是如果合同约定由承租人交纳物业费，业主......


·当涂县看守所地址、电话、会见时间
      当涂县看守所地址：安徽省马鞍山市当涂县314国道附近(......


·南京盗窃罪律师
    南京盗窃罪律师解答年最新南京盗窃案件处罚标准、立案标准、盗窃......


·派遣工能否要求签订无固定期限劳动合同？
      江苏省的不予支持，根据江苏高院《劳动争议案件审理指南》第3条、江苏省劳动人事争议仲裁委员会《关于审理劳动争议案件的指导意见》第10条均规定，被派遣劳动者请求与劳动派遣单位订立无固定期限劳动合同的，不予支持，但劳务派遣单位同意的除外。...

·建设水库征地补偿标准是怎样规定的
      建设水库征地补偿标准是怎样规定的一、征地补偿标准征地补偿标准是指在市镇行政区的土地根据政府总体规划确定的用地范围内，依据土地类型、土地年产值、土地区位登记、农用地等级、人均耕地数量、土地供求关系、当地经济发展水平和城镇居民最低生活水平保障......

·交通事故中护理费是怎么赔偿的
      因为交通事故造成人员受伤，并且在治疗的过程中，暂时不能自理生活，那么就需要请人对伤者做出专门的护理。当然了，日后交通事故赔偿项目里面就会涉及到护理费的赔偿，那么这个交通事故中护理费是怎么赔偿的呢？我们一起在下文中进行了解吧。一、交通事故护......

·上海公司法人变更2023大概需要多久
      上海公司法人变更大概需要多久公司法人的变更都是在特定的原因之下才会形成的，因为对于公司的其他股东来说，变更公司法人是非常麻烦的一件事情，在变更期间需要提交各种各样的材料，而且一时半会儿也并不能够办理好。以上海为例，在上海市的企业，要变更公......

·劳动仲裁时效一般是多久
      劳动仲裁时效一般是多久用人单位和劳动者在劳动关系中很可能会出现劳动纠纷的情况，在出现劳动纠纷之后大部分都是通过劳动仲裁解决的，对于劳动仲裁来讲也是有时效的。那么您知道劳动仲裁时效一般是多久吗？下面我们为您做一个小小的总结。一、劳动纠纷的处......

·个人借款是否需要约定用途
      个人借款是否需要约定用途一、个人借款是否需要约定用途个人借款需要约定用途。(一)我国民法典相关条款中规定，借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。也就是说，借款用途是借款合同的基本条款之一，但不是必备条款......

·单位能否认定员工自动离职
      根据我国《劳动合同法》的相关规定，用人单位解除劳动合同必须符合法律的规定。但实践中很多用人单位往往抓住员工的一些错误，解除劳动合同并且把错误推到员工身上。单位经常使用的方法就是员工自动离职，单位能否认定员工自动离职呢？以下是具体介绍。一、......

·CIF或CFR出口合同的履行程序
      按CIF或CFR条件成交时，卖方应及时办理租船订舱工作，如系大宗货物，需要办理租船手续;如系一肌杂货则需洽订舱位，各外贸公司洽订舱位需要填写拖运单，托运单是托运人根据合同和信用证条款内容填写的向船公司或其代理人办理货物托运的单证，船方根据托运单内容......