农村建房合同协议书怎么写
  
  现在，我国的新农村建设已经有了很大的体现。农村的发展已经在不断的提高，所以现在农村建房的时候，对房子的要求也是比较高的。修建房子的时候，肯定是要承包给专业的修建房的。为了双方的利益，签订修建合同是很有必要的。下面我们就为您介绍一下农村建房合同协议书怎么写?
  
  农村建房合同协议书怎么写?
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：
  
  一、承包方式
  
  采用包工不包料方式承包。
  
  甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
  
  乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
  
  二、承建项目
  
  乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。
  
  三、承包价格
  
  每平方米人民币大写： 元()，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
  
  四、付款方式
  
  合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%， 预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。
  
  五、双方责任
  
  甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。
  
  乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
  
  六、质量要求
  
  乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
  
  七、注意安全
  
  劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
  
  八、工期要求
  
  主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在 年 月 日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。
  
  九、后期维修
  
  因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任
  
  十、其它
  
  其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。
  
  本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
  
  甲方签字(章)：
  
  乙方签字(章)：
  
  《民法典》第四百七十条 【合同主要条款与示范文本】合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：
  
  (一)当事人的姓名或者名称和住所;
  
  (二)标的;
  
  (三)数量;
  
  (四)质量;
  
  (五)价款或者报酬;
  
  (六)履行期限、地点和方式;
  
  (七)违约责任;
  
  (八)解决争议的方法。
  
  当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
  
  农村建房合同包括修建项目、付款方式、违约责任、质量要求、工期要求等。具体还需要什么约定的，您可以结合情况通过合同来进行约束。农村建房完成以后，您也要对房屋的质量问题，做一个大概的了解，比如像装修工程、砌砖工程等。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。
  
  
  
  
  ...

·新婚姻法离婚夫妻房产分割的规定是什么
      随着《民法典》（2021年1月1日起实施）的颁布，《婚姻法》将被废止。一、《民法典》离婚夫妻房产分割的规定是什么？《民法典》分割房产分割的是夫妻共同财产，所以房产的分割首先要明确什么夫妻共同财产以及夫妻共同财产的范围。明确了夫妻共同财产，接下来就来说说新婚姻法房产如何分割，怎么分割房产的问题，分为以下......

·签合同后退房违约金是怎么收取的？
      签合同后退房违约金是怎么收取的？一、签合同后退房违约金是多少？如果合同里有规定一般按照合同规定支付违约金，但约定的数与实际损失也不能差距过大。如果出卖人无法举证证明所受到的损失，而买受人又提出违约金过高的话，那么买受方可以请求法律帮助，申请调整违约金，法院会根据守约方实际造成的损失来进行一定调整。当......

·房产税缴纳依据是什么？内容有哪些
      国家征收每一部分的税都是有一定的法律依据的，对于房屋而言，会按照规定缴纳房产税，房产税根据不同情况缴纳的税率也不相同，对于私自买卖房屋不交房产税的属于不受法律保护的违法行为，房产税缴纳依据是什么呢，下马由来为您解答。房产税缴纳依据1、对经营自用的房屋，以房产的计税余值作为计税依据。所谓计税余值，......

·什么样的房屋买卖合同无效
      什么样的房屋买卖合同无效一、什么样的房屋买卖合同无效1、房地产分离出卖，合同无效由于房屋是建筑在土地上的，为土地的附着物，具有不可分离性，因此，房屋的所有权通过买卖而转让时，该房屋占用范围内的土地使用权也必须同时转让。如果卖方将房产和土地分别卖于不同的买方，或者出卖房屋时只转让房屋所有权而不同时转让......

·商品房预售许可证办理条件有哪些？
      商品房预售许可证办理条件有哪些？商品房预售许可证不同于商品房销售许可证，不能将两者混淆起来，未建好之前出售需要办理的是预售许可证，而实际办理这个预售许可证的，也是需要开发商满足相应的条件。那么商品房预售许可证办理条件有哪些呢？我们一起从下文中进行具体了解。一、什么是预售许可证?商品房销售许可证是房地产......

·法律中规定的欠条的有效期有多久
      法律中规定的欠条的有效期有多久一、欠条的有效期有多久欠条：欠条是当事人双方在经济往来中，以某种经济结算的方式产生的一种债务关系，比如买卖、损害赔偿、劳务等形成的欠款，欠款人向债权人出具的一种结算事实依据。法律规定，欠条的法定诉讼时效期限......

·在房产的租赁纠纷中最常见的三几大误区
      一、原承租人要求续租时的处理　　1．租约到期，承租人要求续租，而出租人则要求合理变更原租约条件的。如原租金过低，出租人把租金提高到靠近国家，即房屋所在地人民政府规定的私有房屋租金标准，或者在国家没有规定标准的地区，根据公平合理的原则，参照较......

·申请劳动者要注意什么问题
      申请劳动者要注意什么问题一、申请劳动者要注意什么问题1、申诉人应当自争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会书面申诉。争议发生之日是指当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日。超过60日提出申诉的，劳动争议仲裁委员会可以不予受理;已经受理的案......

·私募股权投资公司注册有哪些流程？
      私募股权投资公司注册有哪些流程？一、注册条件及步骤合伙型私募股权投资企业的注册条件及程序基本遵循《合伙企业登记管理办法》、《关于做好合伙企业登记管理工作的通知》、《企业登记程序规定》等文件的要求。需要注意的是，各个地方在注册条件及程序方面......


·开发商违规出售小区公共使用权 法律说不
      刘某经人介绍，与某开发商签订了使用权买卖合同，合同......


·南京市秦淮区看守所
    南京市秦淮区看守所即南京市秦淮区...看守所，地址：秦淮区红花街......


·刑事案件申诉基本程序是怎样的
      进行刑事申诉是一种救济当事人权利的途径之一，但刑事申诉往往针对的是已经生效的判决。同时法律对此也是规定了较为严格的刑事案件申诉程序的，那到底刑事案件申诉基本程序是怎样的呢?详细内容请阅读下文了解。一、刑事案件申诉基本程序是怎样的1、刑事申......

·北辰区政府信息公开的方式有哪些，时效是多久？
      北辰区政府信息公开的方式有哪些，时效是多久？一、天津北辰区政府信息公开的方式有哪些？行政机关应当将主动公开的政府信息，通过政府公报、政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开。各级人民政府应当在国家档案馆、公共图书馆......

·申请法院对被执行人进行审计的情形
      在执行过程中，如果申请执行人认为被执行的法人有拒绝报告、虚假报告财产情况，隐匿、转移财产等逃避债务情形或者股东、出资人有出资不实、抽逃出资等情形的，可以书面申请人民法院委托审计机构对该被执行人进行审计。人民法院应当自收到书面申请之日起10......

·土地使用证贷款后果有哪些？
      土地使用证贷款后果有哪些？依照我国的律法，虽然个人或者公司没有土地的所有权但是可以拥有土地的使用权，当通过合法的手段途径获得土地使用权后，国家相关部门会给一个土地使用权证，在满足要求的情况下这个土地使用证可以贷款，但是贷款的时候一定要多考虑......

·有期徒刑法定量刑幅度是怎样的
      由于有期徒刑有刑期的限制，因此一直以来有期徒刑的最低刑期以及最高刑期都是人们关注的重点，并且在有期徒刑量刑幅度上面，也有比较特殊的规定。那到底法律中对有期徒刑法定量刑幅度是怎样规定的呢?我们马上为你做详细解答。一、有期徒刑是什么?有期徒刑，......

·第三者责任险赔偿范围有哪些
      第三者责任险赔偿范围有哪些内容？我国的保险类型种类繁多，投保人会根据自己的需求选择自己所要投保的险别，保险已经成为生活中不可或缺的一部分财产支出，第三者责任险就是在所有险别中投保人选择较多的一种，很多人在买过车后就会投保第三者责任险，下面......

·公司并购协议的内容有哪些？
      公司并购协议的内容有哪些？一、公司并购协议的内容有哪些1、陈述与保证。在合同中，双方都要就有关事项作出陈述与保证。其目的有二：一是公开披露相关资料和信息;二是承担责任。由于这些资料和信息有些具有保密性质，实践中，卖方往往要与买方就此达成专......

·无证驾驶撞人判刑多少年？
      说到无证驾驶撞人判刑多少年的问题，那么首先就要确实无证家属撞死人的行为构成的是《刑法》中的哪条罪，然后才能根据实际的犯罪情节，对行为人进行处罚。接下来，我们就来为您做详细解答。一、无证驾驶撞死人构成什么罪根据相关法律的规定无证驾驶机动车......