法律常识
 首页 >>法律常识

装饰装修合同纠纷案件代理词


www.Law64.net  老律师网

代理词
尊敬的审判长:
江苏DD律师事务所受原告L某某、的某某的委托,指派本人担任原告的代理律师,现就本案发表如下代理意见:
一、原告与被告一签订的《南京市家庭居室装装饰装修工程施工合同》以及与两被告签订的《某某保三方补充协议》均应当解除
原告按照合同约定支付了第一期工程款,但被告一没有按照原告的要求提供效果图和施工图,双方在设计方案上产生较大分歧,导致原告对被告一完全失去信任,原告于2021年1月14日向被告一提出解除合同,被告一拒绝退款并要求原告承担高额的违约金。根据《南京市家庭居室装装饰装修工程施工合同》第一条第4项约定,工程期限90个工作日,年前只做水电,年后允许开工后80个工作日竣工;根据《某某保三方补充协议》第一条第5项约定,工期自2021年1月3日开工,至2021年5月30日竣工.Law64。在原告提出解除合同后,被告亦没有按合同约定继续履行合同,且多次要求原告支付高额的违约金,虽然被告一在庭审中拒绝解除合同,但被告一也没有在合同约定的期限内履行合同约定的义务,原被告双方已经没有继续履行合同的基础,也没有继续履行合同的必要,原告与被告一签订的《南京市家庭居室装装饰装修工程施工合同》应当予以解除.老律师网。同时,原告与两被告签订的《某某保三方补充协议》属于《南京市家庭居室装装饰装修工程施工合同》的补充协议,在主合同解除的情况下,应当一并予以解除.Law64
二、两被告应当返还原告全部工程款
根据《民法典》第五百六十六条,合同解除后,尚未履行的,终止履行,已经履行的,根据合同履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。本案虽然是原告单方提出解除合同,但原告要求解除合同是基于被告一没有按照原告的实际要求提供效果图和施工图,导致合同无法继续履行,且被告一也没有继续履行合同约定的义务,至今没有入场施工,因此,合同解除后,两被告应当退还原告已经支付的工程款.老律师网。。

相关内容:
·南京P2P网贷律师
·南京个人债务的追讨需要什么资料?
·合伙合同纠纷答辩状
·南京市第二看守所地址、电话、取保候审条件
·离婚案件,打架保证书,分居,感情破裂

  重婚罪的法律责任有哪些??《中华人民共和国刑法》第二百五十八条规定:“有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。”重婚在中国《民法典》第1051条中被规定为“婚姻关系无效”列。而婚姻关系无效的法律后果,尽管现今世界各国的法律规定不尽相同,但都离不开对重婚者追究刑事责任和民事赔偿责任这两种.
  共同犯罪中的胁从犯怎么处罚?(一)共同犯罪中的胁从犯怎么处罚?胁从犯是那些本人不愿参加犯罪活动,但由于受到精神上的威胁,并迫于这种威胁而参加了犯罪活动的人,对于胁从犯应当按照他的犯罪情节减轻处罚或免除处罚。根据《刑法》第二十八条的规定,对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。(一)共同犯罪中的教唆犯怎.
  辨认笔录是否需要见证人辨认笔录中不是必须要有见证人。根据相关法律法规规定,几名辨认人对同一被辨认人或者同一物品进行辨认时,应当由每名辨认人单独进行。必要的时候,可以有见证人在场。《人民检察院刑事诉讼规则》第167条规定:勘验时应有2名与案件无关的见证人在场,勘验笔录应由参加勘验的人和见证人签名或盖章。对见证的必须性和见证人.
  刑事拘留期间发现新的犯罪是否重新计算羁押期限?下面律图小编就为您详细介绍。《刑事诉讼法》第一百六十条,在侦查期间,发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的,自发现之日起依照本法第一百五十六条的规定重新计算侦查羁押期限。犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址,身份不明的,应当对其身份进行调查,侦查羁押期限自查清其身份之日起计算,但是不得停止对.

刑事抗诉与民事抗诉区别主要是什么
    一、刑事抗诉与民事抗诉区别主要是什么?1、诉讼程序不同一个是刑事诉讼程序,一个是民事诉讼程序。2、诉讼范围不同1)刑事抗诉包括两种:一种是,检察机关认为一审判决认定事实不清或程序非法,或判决偏轻,因此提起抗诉,将诉讼程序推进到二审程序;一种是,由于我国实.

装饰装修合同纠纷案件代理词有法律问题要咨询?

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·我是河南人;现在广东打工;在网上认识一女;是江苏省盱眙县人,
    我是河南人;现在广东打工;在网上认识一女;是江苏省盱眙县人,现在联系不上了借我7万元;怎么挽回’婚姻受骗,.

·结婚后老公自己买的房子,但是因为第二套房首付贵所以他写的他侄儿子的名字,现在想离
    结婚后老公自己买的房子,但是因为第二套房首付贵所以他写的他侄儿子的名字,现在想离婚能分房产吗,女儿的抚养权怎么争我没有工作一直一个人带孩子.

·湖北恩施人因涉嫌诈骗现关押在六安市霍山县看守所,需请一名当地
    湖北恩施人因涉嫌诈骗现关押在六安市霍山县看守所,需请一名当地律师会见或者全程委托,怎么收费.

·房屋土地拆迁分配
    我家有姐妹四人,三个姐姐早已经出嫁且户口迁走了,我老公是外地人(我当时是经过四家同意老人归我养户口就留在了下来),父亲去世得很早有20年了,后来母亲8年前也出车祸去世了,我们村是30年土地才变更,土地证和.

·婚后购房,只有男方的名字,女方可以不经过男方卖掉san
    你好,律师,我想问下,婚后购房,只有男方的名字,女方可以不经过男方卖掉吗.

·拘留过进像富士康这样的厂可以吗?
    前几年未成年盗窃被抓到过拘留15天。现在进厂什么样的可以进。什么样的进不了?请告诉下.

·你好,我想咨询朋友和别人打架,我有过去看了,
    我和几个朋友一起在保安队上班,有一天晚上其中有两个人出去吃宵夜结果和从娱乐场所里面出来的几个喝醉酒的人发生口角并动手,开始对方人多吃亏了,然后他们让我们保安队的这些人去帮忙,我当时去了,打架时这边后去的几.

·还未出生的婴儿可以认领吗?
    我有个朋友是日本人,他和国内的中国女孩子非婚生育一孩子,想认领。这孩子还未生下来,才3个月国内的认领可以分为新生儿认领和还未出生的婴儿认领吗?他们日本有这种分类。.

·律师您好,我是帝逸国际40号楼1501业主1401装修把承
    高律师您好,我是帝逸国际40号楼1501业主1401装修把承重墙拆除我们怎么维权.

·微信能被同一个人同一件事投诉几次
    微信能被同一个人同一件事投诉几次 .

·我好友接000元,快三了没有还,因为当初关系好所以没有写借条,但有xx聊天记录我
    我好友接000元,快三了没有还,因为当初关系好所以没有写借条,但有xx聊天记录,现在打电话不接,xx不回,我想问问我该怎么divclass="w990mamt20.

·取暖费,在没有通知我们的情况下
    在没有通知我们的情况下,没有及时的去交取暖费,物业告诉我们必须多交1000元钱,我想问问,这钱应该去交么.

·我家住在贵州省**镇,爸爸妈妈是朴实的农民,对方是我妈妈的侄子,他总是欺负我家,
    我家住在贵州省**镇,爸爸妈妈是朴实的农民,对方是我妈妈的侄子,他总是欺负我家,这次是因为他把车停在我家院子里,我老公的车停在外面,他叫我们让车,我爸爸就去叫我老公让车,可是我们还没有到家他就把我家的门损.

·交通事故,对方全责
    交通事故,对方全责.

·劳动合同到期,想解除劳动合同关系,可是公司要求赔偿培
    劳动合同到期,想解除劳动合同关系,可是公司要求赔偿培.

·紧急求助,醉汉打劫不成,反告我方伤害
    各位律师,我的兄嫂在农历年初一回家的途中,遇到一同村醉汉,他向我的兄长要‘过路证“并对我兄进行辱骂,我的兄长讲没有,醉汉说”那就得给钱。我兄长拒绝,对方拿起路边的专头打我的兄长。嫂嫂看到后,马上警告哥哥,.

·银行贷款到期还不上怎么办!
    银行贷款到期还不上怎么办!我贷的款50W到期还不上怎么办!一贷俩保,没有任何抵押。。.

·现单位不给签合同保险,我自己把养老保险挂在别的单位交,然3946136918我把保险钱给这个
    .

·因病被辞退有哪些补偿?病假工资能有多少(我一月工资三千左右
    我在厂里工作八年啦!最近查出有肝病!厂里要解除合作关系!可以得到哪些补偿?谢谢.

·法院录音法官开口说编的说话不清楚。但是我让好几个人听了都说内容
    给法院录音法官开口说编的说话不清楚。但是我让好几个人听了都说内容清楚.

·你好,法律有没有规定楼房不能养宠物狗
    你好,法律有没有规定楼房不能养宠物狗.

·这个有三十五免还协议的贷款。说是公司担保。三十五没有偿还能力的就不还了有这回事吗
    你好。这个有三十五免还协议的贷款。说是公司担保。三十五没有偿还能力的就不还了。有这回事吗.

·电子抓拍监控和事故现场监控一样吗?交警队,只给看电子监控,事
    电子抓拍监控和事故现场监控一样吗?交警队,只给看电子监控,事故现场监控不给看,说两个监控一样的,就想确认下这两个监控一样吗?.

·离婚案件被告户籍所在地和常住地不一致,一审由常住地法院受理判
    离婚案件被告户籍所在地和常住地不一致,一审由常住地法院受理判决驳回。二审再起诉,一审法院要求提供被告的常住证明,我无法弄到。请问可以到被告户籍所在地法院起诉吗?.

·提前一个月提出辞职申请,公司是否要结清工资
    提前一个月提出辞职申请,公司是否要结清工资.

·我哥在赵县看守所服刑,不知哪天刑满释放
    我哥在赵县看守所服刑,不知哪天刑满释放.

·贷款担保人可以诉讼吗
    你好,我跟姐夫要工资,他要求我帮他担保借款,他跟我姐离婚后我失去了跟他联系,现我也不在老家,刚查出我是失信被执行人,我该怎么办.

·被人诈骗签订了一个epc办证合同,然后这个epc证书下来之后
    被人诈骗签订了一个epc办证合同,然后这个epc证书下来之后没有用,相当于废纸一张,是否可以撤销?..

·与继母和继母的女儿房产纠纷
    17年前亲生父亲与继母(带一个女儿)生活在一起.6年前父亲去世.父亲去世是本人在劳改.父亲单位分给父亲的房子在父亲过世后过到了继母的名下.在此之前本人不知道此事.现在房子马上动迁.继母提出要分房子.而且还.



专业律师

南京律师
高峰 律师
副主任 法学学士 执业15年
13305191148
南京律师
卢燕 律师
副主任 法学学士 
13814066391
南京律师
顾小东 律师
副主任 法学学士 
18013892489
南京律师
杨晗璐 律师
部门主任 法学学士 
15996265110


装饰装修合同纠纷案件代理词

法律咨询

·我是河南人;现在广东打工;在网上认识一女;是江苏省盱眙县人,
    我是河南人;现在广东打工;在网上认识一女;是江苏省盱眙县人,现在联系不上了借我7万元;怎么挽回’婚姻受骗,.

·结婚后老公自己买的房子,但是因为第二套房首付贵所以他写的他侄儿子的名字,现在想离
    结婚后老公自己买的房子,但是因为第二套房首付贵所以他写的他侄儿子的名字,现在想离婚能分房产吗,女儿的抚养权怎么争我没有工作一直一个人带孩子.

·湖北恩施人因涉嫌诈骗现关押在六安市霍山县看守所,需请一名当地
    湖北恩施人因涉嫌诈骗现关押在六安市霍山县看守所,需请一名当地律师会见或者全程委托,怎么收费.

·房屋土地拆迁分配
    我家有姐妹四人,三个姐姐早已经出嫁且户口迁走了,我老公是外地人(我当时是经过四家同意老人归我养户口就留在了下来),父亲去世得很早有20年了,后来母亲8年前也出车祸去世了,我们村是30年土地才变更,土地证和.

·婚后购房,只有男方的名字,女方可以不经过男方卖掉san
    你好,律师,我想问下,婚后购房,只有男方的名字,女方可以不经过男方卖掉吗.

·拘留过进像富士康这样的厂可以吗?
    前几年未成年盗窃被抓到过拘留15天。现在进厂什么样的可以进。什么样的进不了?请告诉下.

·你好,我想咨询朋友和别人打架,我有过去看了,
    我和几个朋友一起在保安队上班,有一天晚上其中有两个人出去吃宵夜结果和从娱乐场所里面出来的几个喝醉酒的人发生口角并动手,开始对方人多吃亏了,然后他们让我们保安队的这些人去帮忙,我当时去了,打架时这边后去的几.

·还未出生的婴儿可以认领吗?
    我有个朋友是日本人,他和国内的中国女孩子非婚生育一孩子,想认领。这孩子还未生下来,才3个月国内的认领可以分为新生儿认领和还未出生的婴儿认领吗?他们日本有这种分类。.

·律师您好,我是帝逸国际40号楼1501业主1401装修把承
    高律师您好,我是帝逸国际40号楼1501业主1401装修把承重墙拆除我们怎么维权.

·微信能被同一个人同一件事投诉几次
    微信能被同一个人同一件事投诉几次 .

·我好友接000元,快三了没有还,因为当初关系好所以没有写借条,但有xx聊天记录我
    我好友接000元,快三了没有还,因为当初关系好所以没有写借条,但有xx聊天记录,现在打电话不接,xx不回,我想问问我该怎么divclass="w990mamt20.

·取暖费,在没有通知我们的情况下
    在没有通知我们的情况下,没有及时的去交取暖费,物业告诉我们必须多交1000元钱,我想问问,这钱应该去交么.

·我家住在贵州省**镇,爸爸妈妈是朴实的农民,对方是我妈妈的侄子,他总是欺负我家,
    我家住在贵州省**镇,爸爸妈妈是朴实的农民,对方是我妈妈的侄子,他总是欺负我家,这次是因为他把车停在我家院子里,我老公的车停在外面,他叫我们让车,我爸爸就去叫我老公让车,可是我们还没有到家他就把我家的门损.

·交通事故,对方全责
    交通事故,对方全责.

·劳动合同到期,想解除劳动合同关系,可是公司要求赔偿培
    劳动合同到期,想解除劳动合同关系,可是公司要求赔偿培.

·紧急求助,醉汉打劫不成,反告我方伤害
    各位律师,我的兄嫂在农历年初一回家的途中,遇到一同村醉汉,他向我的兄长要‘过路证“并对我兄进行辱骂,我的兄长讲没有,醉汉说”那就得给钱。我兄长拒绝,对方拿起路边的专头打我的兄长。嫂嫂看到后,马上警告哥哥,.

·银行贷款到期还不上怎么办!
    银行贷款到期还不上怎么办!我贷的款50W到期还不上怎么办!一贷俩保,没有任何抵押。。.

·现单位不给签合同保险,我自己把养老保险挂在别的单位交,然3946136918我把保险钱给这个
    .

·因病被辞退有哪些补偿?病假工资能有多少(我一月工资三千左右
    我在厂里工作八年啦!最近查出有肝病!厂里要解除合作关系!可以得到哪些补偿?谢谢.

·法院录音法官开口说编的说话不清楚。但是我让好几个人听了都说内容
    给法院录音法官开口说编的说话不清楚。但是我让好几个人听了都说内容清楚.

·你好,法律有没有规定楼房不能养宠物狗
    你好,法律有没有规定楼房不能养宠物狗.

·这个有三十五免还协议的贷款。说是公司担保。三十五没有偿还能力的就不还了有这回事吗
    你好。这个有三十五免还协议的贷款。说是公司担保。三十五没有偿还能力的就不还了。有这回事吗.

·电子抓拍监控和事故现场监控一样吗?交警队,只给看电子监控,事
    电子抓拍监控和事故现场监控一样吗?交警队,只给看电子监控,事故现场监控不给看,说两个监控一样的,就想确认下这两个监控一样吗?.

·离婚案件被告户籍所在地和常住地不一致,一审由常住地法院受理判
    离婚案件被告户籍所在地和常住地不一致,一审由常住地法院受理判决驳回。二审再起诉,一审法院要求提供被告的常住证明,我无法弄到。请问可以到被告户籍所在地法院起诉吗?.

·提前一个月提出辞职申请,公司是否要结清工资
    提前一个月提出辞职申请,公司是否要结清工资.

·我哥在赵县看守所服刑,不知哪天刑满释放
    我哥在赵县看守所服刑,不知哪天刑满释放.

·贷款担保人可以诉讼吗
    你好,我跟姐夫要工资,他要求我帮他担保借款,他跟我姐离婚后我失去了跟他联系,现我也不在老家,刚查出我是失信被执行人,我该怎么办.

·被人诈骗签订了一个epc办证合同,然后这个epc证书下来之后
    被人诈骗签订了一个epc办证合同,然后这个epc证书下来之后没有用,相当于废纸一张,是否可以撤销?..

·与继母和继母的女儿房产纠纷
    17年前亲生父亲与继母(带一个女儿)生活在一起.6年前父亲去世.父亲去世是本人在劳改.父亲单位分给父亲的房子在父亲过世后过到了继母的名下.在此之前本人不知道此事.现在房子马上动迁.继母提出要分房子.而且还.

专业律师

南京律师
高峰 律师
副主任 法学学士 执业15年
13305191148
南京律师
卢燕 律师
副主任 法学学士 
13814066391
南京律师
顾小东 律师
副主任 法学学士 
18013892489
南京律师
杨晗璐 律师
部门主任 法学学士 
15996265110


装饰装修合同纠纷案件代理词

周边律师

·南京律师
·
苏州律师
·
无锡律师
·
常州律师
·
镇江律师
·
扬州律师
·
泰州律师
·
南通律师
·
盐城律师
·
淮安律师
·
宿迁律师
·
徐州律师
·
连云港律师
·
无锡市滨湖区律师
·
太仓律师

法律常识
www.law64.net·老律师网
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 侵权违法举报