建筑法实施细则全文内内容是什么?
  
  关于建筑质量问题很要关心的，因为建筑安全问题会直接影响到人们的切身利益，在生活中，我们经常也会遇到一些建筑物出现了质量问题，直接给人们带来了巨大的经济损失，相关法规中有对于建筑的详细规定，那建筑法实施细则全文内内容是什么?下面就对此问题进行详细的介绍。
  
  建筑法实施细则
  
  第一章 总 则
  
  第一条 为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展，制定本法。
  
  第二条 在中华人民共和国境内从事建筑活动，实施对建筑活动的监督管理，应当遵守本法。
  
  本法所称建筑活动，是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。
  
  第三条 建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。
  
  第四条国家扶持建筑业的发展，支持建筑科学技术研究，提高房屋建筑设计水平，鼓励节约能源和保护环境，提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。
  
  第五条 从事建筑活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。
  
  任何单位和个人都不得妨碍和阻挠依法进行的建筑活动。
  
  第六条 国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。
  
  第二章 建筑许可
  
  第一节 建筑工程施工许可
  
  第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。
  
  按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。
  
  第八条 申请领取施工许可证，应当具备下列条件：
  
  (一)已经办理该建筑工程用地批准手续;
  
  (二)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;
  
  (三)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;
  
  (四)已经确定建筑施工企业;
  
  (五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;
  
  (六)有保证工程质量和安全的具体措施;
  
  (七)建设资金已经落实;
  
  (八)法律、行政法规规定的其他条件。
  
  建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
  
  第九条 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
  
  第十条 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
  
  建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
  
  第十一条 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。
  
  第二节 从业资格
  
  第十二条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：
  
  (一)有符合国家规定的注册资本;
  
  (二)有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员;
  
  (三)有从事相关建筑活动所应有的技术装备;
  
  (四)法律、行政法规规定的其他条件。
  
  第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
  
  第十四条 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
  
  一般在建筑质量出现问题的时候就会给居民带来巨大的经济损失，严重的还会直接影响到人们的生命安全，因此我国对于建筑质量安全非常的重视，制定了《建筑法》来专门管理监督所有的建筑活动。
  
  ...

·工程赶工，能不能助长赶工费
      赶工费，又称赶工措施费，是指在工程赶工的过程中，承包人为了缩短项目常规工期，较常规项目时间或者工期相比较而增加的费用。赶工费因工程性质不同而有所区别，一般包括材料费、人工费、临建费、管理费、机械费等。赶工费用的承担在实务中的认定，首先要看合同是否约定，如合同对赶工及赶工费有明确约定，承包人又......

·建筑公司法人代表的责任有哪些
      建筑公司法人代表的责任有哪些法人代表是法人中选取的代表法人行使权力的职务，对公司的业务运行都是有着决定权的，因此这也就意味着要对公司的行为承担相应的责任，不同的行业会有一定的差异和不同。那么建筑公司法人代表的责任都有哪些方面呢。一、建筑公司法人代表公司的法人代表是企业法人的法定代表人,代表法人从事民......

·违章建筑的界定是怎么规定的
      违章建筑的界定是怎么规定的对于违章建筑，想必您也应该有一个大概的认识和了解。比如说有些时候我们会见到，有些人在房屋的顶层擅自加盖楼层，或者说搭建出所谓的空中楼阁等这些，这些其实都属于违章建筑。我国的法律当中对于违章建筑也是有所界定的。下面我们就为您介绍一下违章建筑的界定是怎么规定的?一、违章建筑的界定......

·建筑物区分所有权的规定有哪些？
      建筑物区分所有权的规定有哪些？现代社会中，人口在不断增长，高层建筑也越来越多，而由此产生的建筑物区分所有的现象日益增多，要理清建筑物中各个业主之间的专有和共有关系，首先就应该了解法律关于建筑物区分所有权的有关规定。那么它的相关规定都有哪些呢？请看下文为您介绍。1、什么是建筑物区分所有权?《物权法......

·实际施工人的类型包括哪些?
      一般来说，实际施工人包括转包合同的转承包人、违法分包合同的分承包人和外部挂靠关系中借用资质的单位或个人三种类型，实际施工人就是上述违法情形中实际完成了施工任务的单位或者个人。实际施工人与发包人之间没有直接的合同关系或者名义上的合同关系，实际施工人同与其签订转包合同、违法分包合同的承包人或者出借资质的......

·房产转让合同签订流程是什么?
      房产转让合同签订流程是什么房产转让不管是二手房还是其他的情况，在进行交易的过程当中，可能有一些人在签订合同的时候，没有关注合同当中的细节，或者是在签订合同的时候，省略了当中的某一个流程，致使自己在对房屋使用的时候没有办法能够得到法律的保护......

·发包人与个人承包经营者是否对劳动者的工伤损害承担连带责任？
      《江苏省实施工伤保险条例办法》第三十条规定，用人单位实行承包经营，使用劳动者的承包人不具备用人单位资格，由具备用人单位资格的发包人承担工伤保险责任。《劳动合同法》第九十四条规定，个人承包经营违反规定招用劳动者，给劳动者造成损害的，发包的组织......

·债权人可以提出对公司的强制清算吗
      债权人可以提出对公司的强制清算吗生活中债务往来是很常见的，借钱给别人自己就是债权人，作为债权人，很多都会遇到债务人拖欠欠债，甚至是不清偿欠债的情况，为了保护自己的权益,债权人应该了解一些保护自己权益的办法，比如可以提起债务诉讼等等手段，那么债......

·刑拘无罪释放怎么赔偿？
      刑拘无罪释放怎么赔偿？在对刑事案件立案侦查、起诉审判的过程中，公检法三机关都是有权对嫌疑人、被告人采取刑事拘留措施的，但有时候采取了这样的措施之后，却发现嫌疑人、被告人是无罪的，并且之后也是进行了无罪释放，此时可以依法向国家申请赔偿。那刑拘......


·马鞍山市法律援助中心联系电话、地址导航
      安徽省马鞍山市法律援助中心联系电话：0555-12348......


·南京公司股权律师
    南京公司股权律师提供公司企业股权诉讼纠纷、股东维权股东利益保......


·公有住房使用权交易的方式
      1、公房承租人之间以无偿或有偿方式互换公房承租权。公房承租权互换限于使用权和使用权之间，公房承租人之间以结算差价的方式互换承租权，也就是说，双方在住房面积、位置、结构、朝向、设施、成新、居住环境等方面的差异，由交换一方向另一方给予适当的货币补......

·《合同法》明确规定不解除合同的条件有哪些？
      《合同法》明确规定不解除合同的条件有哪些？中国政府在制定相关的劳动合同法的时候，考虑到了一些可能会发生的特殊情况，为了保障劳动者的权益不受到侵害，制定了很多保护条例来防止用人单位恶意解除劳动合同的行为。那么《合同法》明确规定不解除合同的条件......

·离婚一定要付抚养费吗？
      一般情况下，如果夫妻离婚而家里的孩子还未成年的话，那离婚夫妻需要同时对孩子的抚养问题作出处理才行。这种情况下，一方获得抚养权的，另一方就要支付抚养费。那实践中，夫妻离婚一定要付抚养费吗?下文中我们为你详细解答这个问题吧。一、离婚一定要付抚养......

·被执行人名下的住房公积金可被执行
      被执行人已经符合国务院《住房公积金管理条例》第24条规定的提取职工住房公积金账户内的存储余额的条件，在保障被执行人依法享有的基本生活及居住条件的情况下，执行法院可以对被执行人住房公积金账户内的存储余额强制执行。——《最高人民法院关于强制执行住......

·破产撤销权纠纷的管辖怎么规定的？
      破产撤销权纠纷的管辖怎么规定的？(一)什么是破产撤销权破产法规定撤销权的目的，在于恢复因破产人不当处分而失去的利益，保护全体债权人公平受偿的机会。并定义为：对于破产人在破产申请受理前一定期限内所为的有害于破产债权人利益的行为，通过管理人行使......

·人民法院离婚诉讼程序怎么走？
      当人们因为各种原因认为家庭关系无法继续的时候就会选择离婚。离婚有两种方法，当协议离婚不能够执行的时候，可以选择人民法院离婚诉讼。那么人民法院离婚诉讼的程序的是什么，人民法院离婚诉讼有什么条件限制呢，下面就对相关内容进行简单介绍。离婚诉讼流......

·书写欠条的注意事项
      欠条通常适用于下列几种情况：　　1、在购买物品或收购产品时，因不能支付或不能全部支付他人的款项而要写张欠条。　　2、借了他人或单位的钱物到时不能归还，或不能全部归还，有部分的拖欠，此时就需写张欠条。　　3、借了个人或公家的钱物，事后补写的......

·公司法关于子公司的规定有哪些
      公司法关于子公司的规定有哪些？随着经济的发展，全球化的加速，很多公司出于经济考量和发展需要，开起了子公司，来讲公司的规模和业务进一步的拓展加快公司经济的增长，关于子公司的要求，相应的法律有相应的规定，那么公司法关于子公司的规定有哪些？下面......