在日常生活当中，对于您来说，房子这样的不动产几乎是一生当中最重要的。所以您在购买的房子以后肯定最关心的问题就是房屋的质量问题，并且现如今其实对于建筑方和企业单位来说，对房屋的建筑质量也是非常关注的。在下文中我们为您介绍的是，房屋质量保修书要怎么写?
  
  房屋质量保修书要怎么写?
  
  发包人(全称)：____________________________________________
  
  承包人(全称)：____________________________________________
  
  发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________________________________________(工程全称)签定工程质量保修书。
  
  1、工程质量保修范围和内容
  
  承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
  
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：___________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________。
  
  2、质量保修期
  
  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
  
  (1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限
  
  (2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年
  
  (3)装修工程为____________年
  
  (4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年
  
  (5)供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期
  
  (6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年
  
  (7)其他项目保修期限约定如下：
  
  _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________。
  
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
  
  3、质量保修责任
  
  (1)属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
  
  (2)发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
  
  (3)对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
  
  (4)质量保修完成后，由发包人组织验收。
  
  4、保修费用
  
  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
  
  5、其他
  
  双方约定的其他工程质量保修事项：__________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________________________________。
  
  本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
  
  法定代表人(签字)：　　法定代表人(签字)：
  
  年 月 日　　　　　　　　　　　　　　年 月 日
  
  在上述资料当中，我们详细的为您介绍了房屋质量保修书要怎么写的问题。通过我们的介绍，您可以看出，其实房屋质量保修书是针对以发包人和承包人之间来说的，房屋质量保修书当中对质量保修期，保修范围和质量出现问题以后双方应该承担的责任义务进行了详细的约定，是具有法律效力的。
  
  ...

·怎么避免付款纠纷,逾期支付房款有何后果
      实际购房的过程中，可以说每个地方都是有可能产生纠纷的，虽然比较常见的就是商品房质量方面的纠纷，但付款纠纷也是不容小觑的。那现实中，购房者应该怎么避免付款纠纷的产生呢？要是不小心逾期付款的话，此时又有怎样的法律后果？请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、怎么避免付款纠纷第一步：正确估量个人资产买房......

·实践中，各种无法控制的因素导致有些房屋是没有房产证的，即便是
      实践中，各种无法控制的因素导致有些房屋是没有房产证的，即便是如此，这些没有房产证的房屋也常常会参与到房屋买卖活动中去。然而作为购房者，您要做的就是注意防范购买此类房屋的风险。那具体买无证二手房风险要怎么做才能尽可能的避免呢?下文中我们为你做详细解答。一、怎样避免买无证二手房风险实践中主要采取以下两种......

·遵义市房屋拆迁补偿标准是多少，怎么算？
      遵义市房屋拆迁补偿标准是多少，怎么算？我们国家法律明文规定，房屋拆迁补偿要先看是集体土地房屋拆迁还是国有土地上的房屋拆迁。在我们的生活中，人们关心的是房屋拆迁的补偿标准还有一些人关心来怎样才能提高补偿，但是我们要知道要只有项目合法了，那么就会有合理的的拆迁补偿，到底遵义房屋拆迁补偿的标准有哪些，为你......

·有的当事人在办理房产抵押的时候，会选择进行房产抵押公证。但是
      有的当事人在办理房产抵押的时候，会选择进行房产抵押公证。但是也有些人不了解房产抵押公证的相关知识，特别是办理房产抵押公证需要哪些资料?对于这个问题，我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、办理房产抵押公证需要哪些资料抵押权人应提交的证件、证明材料：1、抵押权人是法人的，应提交法人资格......

·房子还没还清贷款可以转让吗
      若是按揭贷款购买的房子，那么需要还清了银行的贷款之后，那么才能拿回房产证。实践中，有的人在房子还没还清贷款的情况下，就想将房子进行转让。那么这种情况下的房子可以转让吗？我们一起在下文中进行了解。一、房子还没还清贷款可以转让吗首先，未还清贷款的房子在实际操作中是可以买卖的，但要在前期做好相应的工作......

·盗窃罪证据不足怎么办,盗窃罪如何量刑?
      刑事案件一般都是以事实为根据，以法律为准绳。而这里的事实通常是根据搜集到的证据来展现的，只有足够充分的证据，才能对行为人定罪处罚。那么要是盗窃罪证据不足的话，此时该怎么办呢？我们一起在下文中进行了解。一、盗窃罪证据不足怎么办《中华人民共......

·拖欠教师工资怎么办?
      如果是由于有关人员违反国家财政制度、财务制度，挪用国家用于教育的经费造成的教师工资拖欠，可以向上级机关投诉举报，由上级机关责令限期归还被挪用的经费；如果是财政困难，那就只能等待上面的处理。用人单位拖欠劳动者工资的，由劳动行政部门责令限......

·应付福利费和应付职工薪酬包含哪些？
      在工作了之后，职工为企业工作，会得到应得的报酬，并享受企业提供的一些福利待遇，还有的公司会给员工福利费，很多人不是很清楚应付福利费和应付职工薪酬是不是一回事。那么应付福利费和应付职工薪酬具体包含哪些内容呢？下面的我们将为您进行解答。一、应......

·撞车赔不起怎么办,交通事故财产赔偿的范围
      经常看见新闻说哪辆豪车被撞了，损失费都是几十万甚至上百万。这笔钱对很多人来说都是承担不了，那么撞车赔不起怎么办?这对很多司机来说都是头疼的问题。我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助一、撞车赔不起怎么办?1、可以按月支付，慢慢还款。2......


·南京律师谈什么是重大疑难复杂案件？
      按照刑法规定，重大疑难刑事案件,一般包括贩毒、杀人、......


·南京信用卡诈骗罪律师
    南京信用卡诈骗罪律师办理信用卡犯罪案件，解答信用卡诈骗罪司法......


·窝藏罪与包庇罪有什么不同
      虽然《刑法》中将窝藏罪与包庇罪规定在了一起，但很显然这属于两种不同的犯罪，即使在一些方面存在相似之处，但终归还是不同的。那到底窝藏罪与包庇罪有什么不同呢？我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。一、窝藏罪与包庇罪有什么不同窝藏、......

·签订劳动合同有哪些陷阱？
      签订劳动合同的目的是为了确立劳动者与用人单位的合法劳动关系，双方应履行合同中的义务。作为劳动者，要遵守所在单位内部的章程制度，承担一定的职务与岗位。那签订劳动合同有哪些陷阱呢?我们整理了相关的资料，一起看一下：用人单位签订劳动合同常见花招目......

·土地使用权如何变更登记？
      土地使用权如何变更登记？在生活中，当土地使用权所有人发生变化时，需要进行的一项工作是进行变更登记。这样可以确定土地使用权的归属问题，需要按照法定程序进行变更，有的人对于如何进行变更登记不了解。那么下面我们为您详细介绍一下土地使用权如何变更......

·签订商品房买卖合同后，该合同对买卖双方均具有约束力，一方交钱
      签订商品房买卖合同后，该合同对买卖双方均具有约束力，一方交钱，一方交房。但是在两种情况下买受人可以退房，第一就是买受人和开发商协商一致，第二就是满足法定的退房条件，开发商必须给买受人退房，甚至还要支付一定的赔偿金，那么具体来说买受人可以退房......

·非法使用童工如何判决
      我国法律规定未满16岁的用工都属于童工。法律规定，任何单位或个人均不能使用童工，违反使用童工的将依法作出惩罚。即使中国有很多关于使用童工的惩罚文件，但是仍旧有单位冒险使用童工。下面将介绍普及童工和非法使用童工如何判决，以此使更多人关注童工问题......

·出借的款项来源于赃款的，出借人对该款项没有合法权利，应驳回起诉
      涉案借款来源实质是赃款，应由刑事诉讼追赃处理，债权人对案涉款项不享有合法的民事权利。债权人向债务人出借的款项本身涉嫌非法集资等犯罪，故原审法院适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条之规定，驳回债权人的起诉，并无......

·刑法修正案九缓刑有哪些规定
      刑法的制定和实施的目的是惩治犯罪，保护人们的合法权益，维护社会秩序以及国家的安全、利益。刑法对于犯罪人员不仅是定罪，重要的还在于量刑。通过具有国家强制力保障的量刑，才能够惩治犯罪人员。但是，我国的法律也是具有宽松性的，让犯罪人员改过自新也是......

·交通事故如何起诉
      当交通事故发生后，很多时候当事人知道可以通过诉讼解决问题，但是由于法律知识的缺乏，不知道该如何起诉，起诉费是多少？当然也有很当事人考虑请律师打官司，但是却不知道请一个律师需要多少钱，是否值得？本文就此为您介绍，以供您参考。一、交通事故如何......