在社会生活中广泛存在者债权债务关系，而签署合同是最为常见的一类建立债权债务关系的合同。这也是我国私法意思自治原则所决定的。当公民通过一定的方式取得方房屋的所有权后，为了获取经济利益，房屋的所有人会将房屋进行买卖，在买卖双方签署房屋买卖合同以及房屋买卖合同补充协议之后，房屋买卖的行为会发生法律效力。由于不少人不知道房屋买卖合同补充协议范本是怎样的，故而我们给您带来下列相关信息。
  
  房屋买卖合同补充协议范本
  
  出卖人：
  
  买受人：
  
  根据出卖人、买受人签订的《商品房买卖合同》(合同编号为 )(以下简称合同)第二十一条之规定，现就合同未尽事宜，双方达成以下补充约定以资共同信守：
  
  第一条 面积确认及面积差异处理。
  
  买受人应在办理该商品房交付手续时与出卖人签订面积及房款差异结算协议，并结清相关房款，否则出卖人有权不予交房、不予为买受人办理房屋所有权证并不视为出卖人逾期交房或逾期办理房屋所有权证，由此产生的风险和不利后果均由买受人承担。
  
  该商品房的预测面积是按照现行房产测量规范及有关补充文件预测所得。该商品房交付时，如因政府的相关房产测量规范、文件调整导致预测面积与实测面积差异的，不视为出卖人违约，亦不适用合同第十三条有关面积差异的处理方式。双方同意按照预测面积与实测面积的差异，由买受人和出卖人据实结算，多退少补。
  
  第二条 付款方式及期限
  
  1、一次性付款
  
  买受人于合同签订之日起 日内(即 年 月 日之前)向出卖人一次性付清房款人民币(以下币种均为人民币) 元(大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)(含已付定金 元)
  
  2、贷款方式付款
  
  买受人于合同签订之日起 日内，向出卖人支付购房总价款的 %的首付款 元(大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)(含已付定金 元)
  
  其余价款 元，买受人以 方式向 银行贷款的方式进行支付。
  
  第三条 贷款实施办法及相关责任
  
  1、买受人在签订合同及本补充协议时，已经充分了解个人住房按揭贷款(包括公积金贷款)的办理条件和程序及需要交纳的全部费用，并承诺自己的实际情况完全符合相关的办理条件。如因买受人的实际情况与相关要求和条件不符合或因买受人的其他原因，而导致银行拒绝为买受人提供贷款、或要求变更贷款金额、首付款比例、贷款年限、或要求买受人补充资料、或另行提供担保人时，买受人应无条件地配合并与出卖人协商变更相关合同内容。
  
  2、买受人须自本协议签订之日起7日内向出卖人提供办理个人住房按揭贷款的相关全部资料(具体内容以贷款银行确定的为准)并办理按揭贷款;买受人未能按期提交资料或提交的资料不齐全或不符合要求，或者在出卖人通知办理按揭贷款手续之日起7日内仍未办理银行按揭贷款手续的，视为买受人违约。
  
  (1)逾期在30日之内的，买受人应每日按照购房总价款万分之一的标准向出卖人支付违约金;
  
  (2)逾期超过30日后，买受人应于逾期满30日的次日一次性支付清购房余款和违约金(每逾期一日按照购房总价款万分之一的标准向出卖人支付违约金);否则，出卖人有权解除合同，并由买受人按照出卖人的实际损失向出卖人支付违约金。
  
  (3)买受人向银行申请个人住房贷款的成数及年限以银行最终批准为准。如银行批准的贷款额度与买受人申请的额度不一致，则两者之间的差额作为买受人应当以自有资金支付的首付款，由买受人在银行批准贷款额度确定之日起7日内向出卖人一次性付清，买受人延迟支付上述款项的：逾期在三十日内(含三十日)的，应每日按购房总价款的万分之一向出卖人支付违约金;逾期超过三十日的，出卖人有权解除合同，买受人按照出卖人的实际损失向出卖人支付违约金。
  
  3、买受人选择 银行住房公积金按揭付款方式，则需遵照以下条款执行：
  
  (1)买受人应于出卖人发出办理公积金贷款通知后7日内与前述银行签订借款合同并办理相应的贷款手续。公积金贷款成数及年限以公积金管理中心批准的为准。公积金管理中心批准的贷款额度小于买受人申请额度的差额部分作为买受人应当另行支付的首付款，由买受人在接出卖人的通知之日起7日内付清。买受人应根据公积金管理中心的审核要求及时补充资料，并配合出卖人变更相关合同内容。
  
  (2)若买受人在出卖人发出办理公积金贷款通知后15日内仍不能与上述银行签订借款合同并办理相应的贷款手续的，应于前述15日届满的次日一次性付清购房余款或书面通知出卖人按照个人住房按揭贷款办理贷款，否则，出卖人有权解除合同并由买受人按照出卖人的实际损失向出卖人支付违约金。
  
  (3)买受人应自出卖人发出通知后的7日内向出卖人提供办理个人住房按揭贷款的相关全部资料(具体内容以贷款银行确定的为准)并办理按揭贷款，逾期的违约责任和处理按照第二条第2款规定执行。
  
  (4)在出卖人保证期限内，如因买受人未按时偿还银行贷款导致出卖人承担担保责任，出卖人有权向买受人追偿。买受人应在出卖人承担保证责任后的次日向出卖人清偿出卖人承担的担保金额及出卖人在此过程中发生的包括律师费等其他费用支出，否则，买受人还应从出卖人实际承担担保责任之日起每日按出卖人承担金额的万分之一向出卖人支付违约金。
  
  (5)因买受人的原因(如未按时偿还银行贷款)，贷款银行解除与买受人签订的借款合同或造成出卖人承担保证责任而导致出卖人为买受人偿还贷款银行的借款和其他款项的，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同时，买受人应向出卖人清偿出卖人(包括银行)代为偿还的按揭贷款余额及贷款利息、滞纳金、违约金、诉讼费用、律师代理费、房屋所有权证转移登记所缴纳的税费等相关的一切费用和直接及间接损失。买受人应在出卖人发出解除合同通知后向出卖人腾退该商品房，买受人已经装修的部分无偿归出卖人所有，出卖人不予以补偿。
  
  第四条 出卖人逾期交房违约责任的补充
  
  发生下列情形导致合同项下商品房逾期交付的，可据实予以延期，不适用合同第十条有关出卖人逾期交付商品房的违约责任条款，但出卖人应出具相关证明文件作为免责依据：
  
  A.执行法律、法规和政府规章等强制性文件;
  
  B.其他自然灾害或意外事件;
  
  如因乙方原因导致逾期交房，所产生的费用由乙方承担。
  
  第五条 规划、设计变更约定的补充
  
  1、由于政府行政命令、法律法规、规范标准发生变化及不可抗力因素直接导致的规划设计变更，出卖人应在变更确立后30日内书面告知买受人，但不承担违约责任。
  
  2、买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未做出书面答复的，视同接受变更，双方权利义务仍按合同及本补充协议约定执行。
  
  3、本合同中所称的“商品房设计”是指：买受人所购商品房之套内户型设计及买受人所购商品房之所在楼宇的用途设计，“设计变更”仅指商品房的房型、朝向以及整个楼宇的用途变更。
  
  4、在不影响买受人所购商品房质量或使用功能的前提下，经规划部门批准或设计单位同意，出卖人对原规划设计方案作出局部的调整，可不通知买受人。若变更无需经过规划部门批准或设计单位同意的，则在不影响买受人所购商品房质量和使用功能的前提下，出卖人可对原规划设计方案进行调整，可不通知买受人。
  
  5、因设计变更导致商品房面积发生变化的，双方应按照本补充协议约定第五条处理。
  
  6、锅炉房、变电室/箱/站、调压站、垃圾处理站、化粪池及其他小区配套设施及功能性设施等尚未最终确定的建筑及设施，不属于环境布局范围之内，买受人同意出卖人为了小区的整体利益或应有关主管部门要求对上述设施的最终位置进行调整。最终位置以实际交付为准，届时本合同继续履行，且出卖人无须因该调整向买受人承担任何责任。
  
  第六条 商品房的交付
  
  1、在合同约定的商品房交付时间之前，出卖人应以短信发送/电话通知/登报通知买受人办理交付手续。以发送短信或登报形式通知买受人的，通知的送达时间为短信发送之日或登报之日。出卖人以电话通知的，通知送达的时间为电话接通时间，双方在房屋交付现场补签交付通知书。届时，买受人未收到交付通知的，以本合同约定的时间为交付时间，以房屋所在地为交付地点。
  
  2、买受人持办理商品房交付通知书办理商品房交付手续，并交接商品房钥匙后，即为合同项下商品房已交付。自交付之日起，该商品房的风险责任转由买受人承担。
  
  3、如出卖人已如期发出商品房交付通知书或买受人已经领取商品房交付通知书，而买受人在出卖人通知的交付期限内仍未接收商品房，则视为出卖人已将本合同项下的商品房交付予买受人。自视为交付之日起，该商品房的风险责任转由买受人承担，此后有关商品房的所有费用(包括但不限于水费、电费、煤气费、暖气费、卫生费、物业管理费、有线电视租赁费等)全部由买受人负担，房屋保修期亦从此日起计算。
  
  4、买受人同意接受出卖人的提前交房。买受人接到出卖人的提前交房通知书后，应在出卖人通知交付房屋的期限内接收房屋，若买受人在出卖人通知的交付期限内未接收商品房的，则视为出卖人已将本合同项下的商品房交付予买受人，该房屋的风险责任归买受人承担，此后有关商品房的所有费用(包括但不限于水费、电费、煤气费、暖气费、卫生费、物业管理费、有线电视租赁费等)全部由买受人负担，房屋保修期亦从此日起计算。
  
  5、如买受人需在合同约定的交房日期前收房，出卖人可在工程竣工验收合格后对买受人提前收房提供方便。
  
  6、房屋交付时，买受人认为房屋本身或者环境、设备存在不符合合同约定的情形，双方应在完成交付后，按照法规和合同约定处理。
  
  7、商品房交付使用时，买受人对房屋及装修质量、公共设施、设备、质量提出异议的，出卖人应当给予解释和说明，仍不能达成一致意见的，买受人可委托有资质的检测部门对其提出的异议部分进行质量检测，如检测部门提出返修意见的，由出卖人承担费用，反之由买受人承担。
  
  8、买受人没有按照合同及本协议之约定付清购房总价款或其他应付款项之前，出卖人有权不予交房。
  
  9、如因发生不可抗力事件等非出卖人所能控制的因素，致使商品房的建筑安装工程或出卖人履行合同规定的义务被延误，则出卖人有权将该商品房交付日期顺延相当于该等时间影响持续的期间，而无须为该延误负任何责任，也无须对买受人补偿任何费用。
  
  10、出卖人推迟交房可以电话或挂号信或特快专递或报纸公告等方式通知买受人。
  
  11、在交付房屋时，买受人如对房屋质量有异议的，则应书面提出。
  
  买受人在接受房屋时，除房屋主体结构存在质量问题或其他影响正常居住使用的房屋质量问题外，不得以房屋的建筑、装修装饰存在质量问题为由拒绝接受房屋。否则，视为出卖人已经完成交付义务。
  
  买受人在办理商品房接收手续过程中，认为有需要维修的事项，应按《商品房质量保证书》中的规定要求出卖人承担保修义务，但维修事项不能作为买受人拒绝接收商品房并要求出卖人承担逾期交房责任的理由。
  
  12、买受人本人无法在合同约定的交付日期前往办理该商品房交付手续时，可以书面委托代理人办理该商品房的交付手续，但其委托代理除应具备代理的法定要件外，还必须符合以下条件之一：
  
  公证委托，并于合同约定的交付期限届满前向出卖人提交公证书原件;
  
  买受人本人与代理人在房屋交付日期前，携带各自身份证原件及复印件(两份)同时前往 ，向出卖人当面办理房屋交付的授权委托书原件。
  
  第七条 出卖人关于装饰、设备标准承诺违约责任的补充
  
  出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件四)的标准，包含以同等品质的材料、设备替代的情形。如出卖人交付使用的商品房的质量和设备标准与附件四中约定标准不符的，出卖人应使之达到原标准，但出卖人修改后的标准或使用的相关材料标准等同于或高于原标准的，买受人不得提出任何异议或要求出卖人承担任何违约责任。
  
  第八条 商品房产权证的办理
  
  1、若买受人委托出卖人办理所购商品房的房屋产权证的，应在接到出卖人办理房产证的通知后向出卖人提交办理房屋产权证所需资料(包括购房合同、夫妻双方或单身身份证复印件、未成年人户口薄及其监护人身份证和户口薄复印件、购房收据、委托书、面积结算协议等)以及相关费用(含专项维修资金、相关税费、面积差异结算款等，如有变化以房管部门、税务部门的最新规定为准)否则，每逾期一日出卖人可按照购房总价款的万分之一的标准向买受人收取违约金并顺延为买受人办理房屋产权证的时间。
  
  2、若买受人自行办理房产证，应在接到出卖人办理房产证的通知后自行向相关申请办理产权证并承担相应费用，逾期不自行办理的，由买受人承担相应后果。
  
  第九条 保修责任
  
  保修期内买受人所购商品房出现属于保修范围内的问题，应以书面方式向出卖人提出，出卖人应在三个工作日内派员予以答复和检修，依据《住宅质量保证书》，及时给予保修服务;如因不可抗力、买受人装修及使用不当等不可归责于出卖人的原因导致的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担。
  
  出卖人对与买受人所购商品房相邻的房屋或公共部位及设施进行维修，需买受人协助时，买受人应先行提供便利，对买受人造成损害的，按规定如实进行补偿。若买受人无正当理由拒绝或不及时协助，对于扩大部分的损失，由买受人承担。
  
  买受人应保护出卖人设置在室内及公共区域的配套设施和管道。买受人对移交的房屋进行二次装修时，不得损坏房屋建筑结构及配套设施、管道，装修方案须符合政府相关规定并报物业管理公司备案，买受人进行装修施工或装修完毕的房屋不得影响室内及公共区域配套设施、管道及公共设施的正常使用和维护，对造成的损坏应承担相应恢复及赔偿责任。
  
  第十条 合同附件二的补充约定
  
  出卖人已向买受人现场公示了房产测绘机构出具的《房屋面积测绘报告》，买受人对报告中披露的该商品房共用部位及共用房屋分摊建筑面积的构成方式予以认可。
  
  十一 关于前期物业管理，约定如下：
  
  (1)物业管理单位和委托期限
  
  本项目的物业管理单位为河南常绿集团物业管理有限公司，管理期限自商品房交付之日起至该项目业主委员会成立后与物业管理服务企业签订新的物业管理服务合同生效时终止。
  
  (2)物业管理服务内容
  
  a)物业共用部位的维修、养护和管理。
  
  b)物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理。
  
  c)物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通;
  
  d)公共绿化的养护和管理;
  
  e)公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理;
  
  6)装饰装修管理服务;
  
  f)物业档案资料管理。
  
  (3) 物业管理相关服务费用
  
  本物业管理区域物业服务收费选择包干制。
  
  物业服务费由业主按其拥有物业的建筑面积交纳，物业服务支出应全部用于该项目《前期物业管理服务合同》约定的支出。
  
  物业服务成本或者物业服务支出构成一般包括以下部分：
  
  (一)管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等;
  
  (二)物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用;
  
  (三)物业管理区域清洁卫生费用;
  
  (四)物业管理区域绿化养护费用;
  
  (五)物业管理区域秩序维护费用;
  
  (六)办公费用;
  
  (七)物业管理企业固定资产折旧;
  
  (八)物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用;
  
  (九)经业主同意的其它费用。
  
  物业共用部位、共用设施设备的大修、中修和更新、改造费用，不得计入物业服务支出或者物业服务成本。
  
  (4)专项维修资金的使用
  
  在业主大会成立之前，专项维修资金按照国家和本物业所在地相关法规规定的方式使用和分摊：
  
  a)由拥有或涉及相关权益的业主投票并获得三分之二或以上投票权通过可以使用，使用完后，由拥有或涉及此部分权益的业主分摊。
  
  b)紧急情况需要即时处理的，由物业管理公司先行使用，使用完后，由拥有或涉及此部分权益的业主分摊。
  
  (5)物业管理用房
  
  开发商按照规定向物业管理公司提供物业管理用房，管理用房产权归属全体业主所有，由物业管理公司在物业管理服务期内无偿使用。
  
  第十二条 其他
  
  (一)鉴于该项目自身属性、规划思路、开发模式等不同于一般社区的特点，且系分期多年开发，同时根据政府批准的规划方案，基础设施与公共配套建筑也将分期建成交付，因此买受人同意：
  
  (1)除买受人所购买商品房所属区域外，其他区域的所有规划(包括但不限于功能规划、组团设置及布局、环境设置及布局、公建和配套设施设置及布局、楼宇布局、道路设置及布局等)开发时间及开发模式等出卖人均有权做出调整，最终以政府批准的规划方案为准;对于这种调整买受人同意不提出异议;
  
  (2)除买受人签署的商品房买卖合同、本补充协议及相关附件约定的交付项目按约定日期交付外，其他项目(政府实施的除外)的交付时间以双方约定为准。
  
  (3)买受人在使用道路中应当遵从出卖人的提示及项目物业管理公司的管理，并不得以任何理由实施阻断道路、封闭道路、圈占道路、毁损道路设施、随意停放车辆及其他妨碍道路正常使用的行为，上述道路含道路中敷设的桥梁。
  
  (4)公共配套建筑的交付指竣工并达到使用条件。
  
  (5)商业配套设施投入使用的具体时间，由产权所有者确定。出卖人对商业的经营业态、开业时间等仅作概况介绍，对此并不保证。
  
  出卖人(签章) 　　买受人(签章)
  
  年 月 日 　　年 月 日
  
  由此我们可以看出，在协议之中需要简单介绍买卖双方的基本信息，对房屋的基本概况、房屋的价款以及付款方式等，需要进行详细的介绍。为了避免经济纠纷，对于违约责任的承担也需要做一个概括性的规定。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。
  
  ...

·不系安全带罚款多少？
      不系安全带罚款多少？汽车座位上面的安全带，在发生交通事故的时候，可以对我们的人身起到一定的保护作用，当然前提是必须要在机动车行驶过程中系上安全带。而要是不系安全带的话，可能受到损害更重，同时也是一种违章行为。那么不系安全带罚款多少钱呢?我们一起在下文中进行了解。一、不系安全带罚款多少钱1、在城市快速路......

·企业债务危机的原因及解决途径
      企业债务危机的原因及解决途径当一个企业面临债务危机的时候，它会给经济领域带来巨大的负面影响。对此，政府出台了相关的一系列措施来解决这一问题，但并不能从根本上解决企业的债权危机。那么企业债务危机的原因及解决途径有哪些呢?我们将带来相关内容的介绍，希望能帮助到你。企业债务危机的原因及解决途径一、企业......

·怎么避免个人间债务纠纷的发生
      怎么避免个人间债务纠纷的发生一、怎么避免个人间债务纠纷的发生1、个人借款可以约定无息借贷，但如果出借人要求借款人偿付逾期利息，经催告不还后出借人要求偿付催告后的利息的，可参照银行同类贷款的利率计息。2、出借人明知是为了进行非法活动而借款的，法律不予保护。对双方的违法借贷行为，可按照有关法律予以制裁......

·债务起诉书范文怎么写
      债务起诉书范文怎么写离婚债务起诉书范文示例离婚债务起诉书范文原告：刘××，女，汉族，××年××月××日生，住××市××区××路××号××房，电话：……被告：李××，男，汉族，××年××月××日生，住××市××区××路××号××房，电话：……诉讼请求：1、判决原告与被告离婚;2、婚生儿子李×由原告......

·民间借贷还不起钱后果包括哪些
      民间借贷还不起钱后果包括哪些可以说欠债还钱是天经地义的，无论出于什么原因都不能构成欠债不还的理由。而对于债务人而言，如果还不起钱的话那也是会产生一些不利后果的。那究竟民间借贷还不起钱后果包括哪些呢?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、民间借贷还不起钱后果包括哪些民间借贷还不起钱的，可能会被......

·胁迫婚姻怎么提取证据
      一、胁迫婚姻怎么提取证据?我国规定了婚姻自由的原则，任何受胁迫的婚姻都是可撤销的。一方受胁迫与另一方登记结婚后，可以通过提交如下的证据来撤销婚姻关系：1、身份证据(1)当事人的身份证或者其他身份证明;(2)结婚证或者其他能够证明婚姻关系成立的证据。2......

·分居协议书包括什么内容
      很多因为感情不和而分居的夫妻都是有离婚打算的，因此在分居的时候，为避免日后离婚自己的利益受到损害，就会要求签订分居协议。那么这个分居协议书包括什么内容呢?了解清楚，才好具体进行书写。下面我们为你做详细解答。一、分居协议书包括什么内容一般而言......

·公安机关执法信息公开的范围包括哪些
      公安机关执法信息公开的范围包括哪些我国相关法律法规规定，各级政府必须做到信息公开。信息公开的内容都是和老百姓的生活息息相关的。公安部门作为政府的一个执法部门，也必须要做到信息公开。接下来，我们将针对，公安机关执法信息公开的范围包括哪些的范围......

·偷窥判刑标准是什么，要如何举报？
      生活中总有一些变态的人喜欢偷窥，却以为没有犯法，其实偷窥是触犯了法律的。我们都拥有自己的隐私权，不容他人侵犯，可是我们发现被侵犯的时候又不知道如何去解决，今天我们就一起来看看，偷窥判刑标准是什么，要如何举报，以便更好地保护自己。下面我们就为......


·武汉陈某涉嫌非法拘禁罪轻判案律师成功辩护从轻处罚案
      武汉陈某涉嫌非法拘禁罪轻判案律师成功辩护从轻处罚案......


·南陵县看守所
    安徽省南陵县看守所地址在南陵县南面峨岭镇，离县城5KM，路线导航......


·电信通讯网络诈骗追刑标准是怎样的
      电信通讯网络诈骗追刑标准是怎样的？目前，利用电信网络诈骗的人越来越多，很多人直接打电话都是说“猜猜我是谁”，“您有一份价值多少的礼包未收取”，“公司目前正在做活动，只需要支付邮费就可以得到价值多少的什么物品”，这些对于很对人来说，无疑是一种......

·融资租赁合同中承租人的权利、义务
      融资租赁合同中承租人享有下列权利：一、自由选择供货人和租赁物。在融资租赁合同中，承租人可以完全按照自己的需要和供货人的信誉、能力自由选定最佳供货人和最适用的租赁物，在现有的租赁物中挑选不到最理想的租赁物，可以要求供货人按要求制作。二、在合......

·十级医疗事故赔偿标准是怎样的
      十级医疗事故赔偿标准是怎样的现在医疗事故频发，不止身体受到伤害，关于赔偿问题也是您一直关注的问题，那么，十级医疗事故是怎样判定的?十级医疗事故赔偿标准又是多少呢?对于这两个问题的解答，我们马上为您介绍。一、医疗事故标准划分1、一级乙等医......

·租房房东不退押金要怎么办
      通常在租房签订合同的时候，房东会要求租客支付一定的租房押金，一般没有什么意外情况的话，在退房或者解除租房合同的时候，房东需要退还押金。但现实中却出现了租房房东不退押金的情况，对于租客而言此时应该怎么办呢?我们马上为你做详细解答。一、租房房东......

·拖欠货款纠纷如何解决
      拖欠货款纠纷如何解决现代生活中，经济贸易十分的频繁，难免会遇到不诚信的客户拖欠货款纠纷的情况那么在拖欠货款的案例中，我们应该如何来掌握有效的解决方式，找到正确的保护自己的权益的方法呢?下面是律师给出的一些建议，希望能帮助到您。一、货款纠纷诉讼......

·取保候审的保证金能退吗 如何退还取保候审保证金
      取保候审的保证金能退吗如何退还取保候审保证金很多人在申请取保候审的时候，往往都是按照规定缴纳了保证金的，这个保证金是根据涉嫌犯罪的具体情况确定的。大部分人都比较关心，日后是否会退还这个取保候审保证金。关于这方面的问题，我们将在下文中为您做......

·怎样判断是否构成介绍卖淫罪
      怎样判断是否构成介绍卖淫罪一、怎样判断是否构成介绍卖淫罪本罪的犯罪对象是“他人”，这里的“他人”主要是指妇女，但也包括了男子。“他人”可以是单个人，也可以是多人，介绍对象的数量和介绍次数不影响本罪的构成。介绍，是指在卖淫者和嫖客之间牵线搭......

·怎样要求交通事故赔偿
      随着人们生活水平的不断提高，更多的人加入了有车一族，但随着机动车的增多，交通事故的发生也变得频繁起来。真的发生了交通事故，受害人应该怎样要求交通事故赔偿呢？接下来，就让我们来为你做详细介绍吧。一、怎样要求交通事故赔偿首先，交警部门出具交......