道路工程质量管理条例有哪些内容
  
  随着我国经济的加强，对交通问题也逐渐重视，各地之间的联系也变得越来越容易，同时也促进了两地的经济发展，但是这也要求了道路的工程质量必须严格的满足相关标准，那么道路工程质量管理条例有哪些内容呢？我们通过下文来了解一下。
  
  一、道路工程质量管理条例有哪些内容
  
  
  为规范我工程施工，提高施工单位工程质量意识，保证工程质量，特制定如下规定：
  
  一、路基工程
  
  1、填、挖土路基轮迹明显、宽度不够、高程不符设计要求，视情况处1000～5000元/处，并返工处理至满足要求。
  
  2、压实度达不到设计及规范要求，罚款2000元/处，并返工处理至满足要求。
  
  3、路基填筑材料质量不符合设计规范要求，罚款2000元/处。并返工处理至满足要求。
  
  4、填土产生纵、横向裂缝，罚款2000元/处。并返工处理至满足要求。
  
  5、砌体工程
  
  ①材料不符设计及规范要求，罚款2000元/次，并停工整改。
  
  ②发现石块含泥量大，罚款1000元/次，并停工整改。
  
  ③砂浆强度不符设计及规范要求，罚款2000元/次，并返工处理至满足要求。
  
  ④砌体尺寸、外观形象不佳、线性不顺，罚款2000元/次⑤砌体产生纵、横向裂缝，罚款2000元/处。并返工处理至满足要求。
  
  二、路面工程
  
  1、基层及底基层
  
  ①压实度不够，罚款2000元/处，并返工处理。
  
  ②水泥质量、水泥用量不符设计及规范要求，罚款2000元/次，并返工处理至满足要求。
  
  ③骨料质量、级配不符合设计及规范要求，立即停工整改，罚款5000元/次，并返工处理至满足要求。
  
  ④线性、宽度、厚度、平整度、横坡度、高程不符合设计及规范要求，罚款5000元/处，并返工处理至满足要求。
  
  ⑤基层产生纵、横向裂缝，罚款2000元/处。并返工处理至满足要求。
  
  ⑥施工不规范，拌和不均匀立即停工整改，罚款2000元/次。
  
  2、砼面层
  
  ①砼试件抗折强度不符设计及规范要求，罚款2000元/处，并重新破碎板处理。
  
  ②水泥质量不达设计要求，水泥用量小于设计及规范要求，罚款2000元/次，并返工处理至满足要求。
  
  ③骨料质量、级配、含泥量不符合设计及规范要求，立即停工整顿，罚款5000元/次，并返工处理至满足要求。
  
  ④线性、宽度、厚度、平整度、横坡度、高程不符合设计及规范要求，罚款2000元/处，并返工处理至满足要求。
  
  ⑤砼面层产生纵、横向裂缝，罚款2000元/处。并重新破碎板处理至满足要求。
  
  ⑥路面钢筋质量不满足设计规范要求，罚款2000元/处，并立即停工整改到位，钢筋数量、尺寸、摆放位置不符要求，罚款1000元/次，并立即停工整改到位。
  
  ⑦填缝材料、切割不符设计及规范要求，罚款2000元/处，并返工处理至满足要求。
  
  ⑧面板有大面积露骨、脱皮、有渣滓、有缺角、缺边现象，罚款5000元/处。
  
  ⑨胀缝有明显缺陷，不放钢筋笼、传力杆等，罚款5000元/条，并破碎板处理后重新设置。
  
  ⑩施工不规范，立即停工整顿，罚款2000元/次。
  
  3、沥青混凝土面层
  
  ①马歇尔稳定度、流值、孔隙率、沥青饱和度、沥青体积百分率等指标不能满足设计规范要求，罚款3000元/处，并对该段落铲除重新铺筑。
  
  ②沥青质量不能满足设计要求，沥青用量小于设计要求，罚款2000元/次，并返工处理至满足要求。
  
  ③骨料质量、级配、含泥量不符合设计及规范要求，立即停工整顿，罚款5000元/次，并返工处理至满足要求。
  
  ④线性、宽度、厚度、平整度、横坡度、高程不符合设计及规范要求，罚款2000元/处，并返工处理至满足要求。
  
  ⑤沥青砼面层产生纵、横向裂缝，罚款2000元/处。并重新破碎板处理至满足要求。
  
  ⑥沥青砼路面出现松散，离析现象罚款5000元/处。⑦不安施工技术规范要求施工，立即停工整顿，罚款2000元/次
  
  三、桥涵工程
  
  1、尺寸不符规范要求，桥的预制梁、桥墩、盖板涵、箱涵的梁、柱轴线位置偏差超规范罚款2000元/次，并返工处理。
  
  2、对混凝土强度不合格、桩基出现断桩的处5000~10000元/次,并返工处理。
  
  3、涵洞工程不打砼基础及垫层，将不予该道涵管计量，不打砼端墙护壁、隔水墙罚款5000元/次，并返工处理后再进行计量。
  
  4、涵洞工程质量、尺寸等不符合验收标准的，罚款5000元/处，并返工处理至符合设计及规范要求。
  
  四、文明施工
  
  1、工地现场、拌合场材料机具必须堆放整齐，不零乱，标识清楚醒目，其他，钢筋、水泥、外加剂等材料堆放必须下垫上盖，施工牌填写必须工整正确，摆放位置合理，否则每次罚款2000元。
  
  2、必须按规范和设计要求做好砂浆和混凝土试件的取样和养护，并准时送交项目部试验室检验，每缺一组时间罚款2000元。
  
  3、严禁施工人员酗酒生事，违法乱纪，违者每次处以2000元的罚款，触犯法律，将送司法机关处理。
  
  五、内业资料
  
  1、及时完成工程各工序所需内业资料，做到及时归整归档，否则，处罚1000元/处。对资料缺乏的项目不给予当月计量计款。直至完成资料后，方可按实支付工程款。
  
  2、及时报送工程变更资料，本月完成的变更，需下个月月底前完成资料报送和现场验收，隐蔽工程需在下道工序开始前给予验收，否则，不予该工序计量。
  
  3、认真完成和落实项目业主和转发的各上级单位公文的内容，及时上报业主要求上报的资料信息，未在规定时间内完成工作，视情况罚款1000~5000元。
  
  六、其它
  
  1、现场监理质量监督发现问题口头要求整改，施工方拒绝听从或整改不到位，监理书面指出时间内仍整改不到位的，处于罚款2000元/次。
  
  2、对分部分项工程质量，隐蔽工程报验，提前报验，资料齐备，否则，罚款1000元/次。
  
  3、项目下个月进度计划在每月20日之前交至监理处和公路工程建设管理部。本月已实施情况于30日之前交至监理处和公路工程建设管理部。迟交罚款1000元/天。
  
  4、对质量会议无故不参加者一次罚款500元/人，迟到一次罚款200元/人。
  
  5、以上罚款款项将从施工单位工程款中予以扣除;若施工质量好、施工进度快、无安全事故，各项质量评定标准符合设计及规范要求，将给予施工单位一定奖励。
  
  6、对于上述问题发出罚款单和奖励单，并由相关施工单位负责人签字认可，如拒签，则在奖罚款单开出3天后自动生效，拒签方视作同意处理。
  
  如果出现道路工程质量不合格的现象，相关施工单位是要承担相应的法律责任的，而且也会处相应的罚金，所以施工单位在进行工程施工时必须按照规范完成相应的工程作业。
  
  ...

·工伤认定和鉴定流程是什么？
      我们知道在工作的时候可能会出现意外安全事故，给工作者带来一定的身体伤害，劳动者在上班期间发生的人生损害就是属于工伤的情形之一。在劳动者出现工伤后，首先需要做的就是进行工伤鉴定。只有完成工伤鉴定后，才能进行相关的工伤理赔，那工伤认定和鉴定流程是什么？下面就详细介绍。一、工伤鉴定程序1、职工发生事故伤......

·建筑工程承包需缴哪些税？
      建筑工程承包需缴哪些税？现在很多建筑工程都是被承包出去，这样一来是比较方便，二来也能够找到更专业的人物建设，而且工程承包对承包者是有一定要求的，承包者需要具有施工资质，然后再通过与工程项目的项目法人或者是业主签订承包合同，最后再负责承建工程项目的过程，不过建筑工程承包也是需要交税的，这里我们就给您普......

·防腐工程质保期规定是怎样的
      防腐工程质保期规定是怎样的在各种建筑工程中，管道的使用都是非常频繁的，管道质量的好坏和以后建筑的使用，投入，安全性都是密不可分的。并且，随着现代化建筑的飞速发展，管道的使用也越来越多。所以，管道的防腐和质量就一定要有所保障。很多人对此都不是很清楚，我们将为您整理防腐工程质保期规定是怎样的详细资料。......

·事实上的劳动关系有哪些？
      劳动关系是最重要的社会经济关系，劳动者自入职的那一刻就同单位建立了劳动关系，并且会通过签署书面劳动合同来巩固这种关系。另外，如果劳动者已经在单位工作，但是并没有签署合同，这样情况就属于事实劳动关系，也是受到法律保护的。那么事实上的劳动关系有哪些？下面我们就给您具体介绍下。一、事实上的劳动关系有哪些......

·解除劳动合同一次性补偿金是怎么规定的
      任何公司对自己员工的要求都是非常高的，优胜劣汰也本来就是自然界的正常规律，所以站在公司的角度来讲，如果公司单方面认为有部分员工并不适合公司的相关要求的话，可以在国家允许的范围之内，正常的和员工解除劳动合同。在这种情况下，公司和员工个人都必须要知道解除劳动合同一次性补偿金是怎么规定的?一、解除劳动合......

·商业车险订过了退保是否可以？
      商业车险订过了退保是否可以？一、商业车险退保条件保险合同生效后可以退保，但是需要条件的。保险合同是投保人与保险人约定保险权利、义务关系的协议。由于保险合同订立过程中的特殊形式与内容,使之在合同的性质、合同的成立与生效上存在许多不同观点。也......

·买二手房要交的税包括哪些
      其实不管是进行商品房的买卖还是进行二手房买卖，作为交易的当事人此时都需要按照规定交纳一定的税费。当然，主体地位不同那么承担的税费就不同。那究竟法律中规定的，买二手房要交的税包括哪些？我们为您详细介绍。二手房交易税费是指在二手房交易中，税务部......

·借款通过配偶的账户转账的，应视为夫妻共同债务
      夫妻一方是以其个人名义向债权人借款，但该笔借款经由夫妻另一方银行账户的，可认定该夫妻另一方对借款为明知并实际参与，依据“债务人就婚姻存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理”的规定，应为夫妻共同债务。...

·勘察单位、设计单位对工程质量有责任的索赔
      勘察单位和设计单位一般都分别与业主签定合同。因勘察、设计导致工程质量有缺陷而受到影响的当事人都与勘察人、设计人没有合同关系，他们可以根据有关法律追究勘察单位和设计单位的责任。没有合同关系现在已经不再成为排除第三人索赔的理由。受到损害的第三方......


·上诉人A与被上诉人B、C水渠地下老鼠洞漏水 财产损害赔案责任及损失认定
      上诉人A与被上诉人B、C水渠地下老鼠洞漏水......


·上海市青浦区看守所
    上海市青浦区看守所地址：青浦区东庆路1号,来访路线：沿着外青松......


·公司债券个人能购买吗 ？
      公司债券个人能购买吗？一、公司债券个人能购买吗个人可以通过一级市场和二级市场两种途径购买企业债券。一级市场购买的话，可以通过网上跟网下的方式购买，找到发行的企业债券按照时间优先原则购买企业债券。二级市场购买的话，个人只能在竞价交易系统中进......

·公司分立的程序
      公司分立，其财产作相应的分割。公司分立时，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。不清偿债务或者不提供相应的担保的，公司不得分立。公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的......

·破产重组有哪些方式？
      破产重整是企业破产法新引入的一项制度，是对可能或已经发生破产原因但又有希望再生的债务人，通过各方利害关系人的协商，并借助法律强制性地调整他们的利益，对债务人进行生产经营上的整顿和债权债务关系上的清理，以期摆脱财务困境，重获经营能力的特殊法律......

·专利申请行政复议的程序是怎样的
      专利申请行政复议的程序是怎样的？随着我国对知识产权的保护力度的加强，专利申请量开始呈现较快速度增长，涉及专利事项的行政失误概率也随之增加。在面对专利侵权纠纷、查处专利违法案件过程中可能出现的问题时，我们会以行政复议的手段维护自己的合法权益......

·在我国妨害清算罪主体是什么？
      在一个企业里，账单需要清算，这样可以为公司制定相对应的计策，以便更好地将公司的工作进行下去，规划好未来将要干什么。妨害清算罪在一个公司清算的时候就出现了，那么妨害清算罪主体是什么，这就是这篇文章将要提及的问题。接下来就为您介绍相关的知识。......

·风翔县省道317征地补偿的内容是什么？
      风翔县省道317征地补偿的内容是什么？在陕西省，凤翔县近年来经济也取得了十分瞩目的成就，因此，在这背后需要完善的基础设施。在这其中，道路，尤其是高等级的道路对于经济的助推作用不言而愈。所以目前就有当地居民咨询：风翔县省道317征地补偿的内容是什么......

·离婚法院会调查证据么？
      离婚法院会调查证据么？一、离婚案件需要什么证据？1、提供结婚登记证书。一方下落不明，对方要求离婚的，应提供下落不明一方出走时间、亲友不知其下落的证明材料。未办理登记手续即以夫妻名义同居的，一方提出离婚，应提供同居时的年龄、未登记的原因的证......

·合同的诉讼时效
      诉讼时效，是一种法律制度，它规定的是确认法律文书和法律事实发生或消失法律效力的时间范围。设定诉讼时效，不是保护债务人，而是促使债权人积极、主动行使债权，从而确保债权人的利益不受损害。最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释......