建筑脚手架工程承包合同范本是什么
  
  建筑工程在进行修建的时候，像脚手架这些工具都是必不可少的，工程人员在脚手架上面攀高下低，所以说对于脚手架的工程质量一定要有所保障，否则员工的生命安全就会存在很大的隐患。一般来说建筑工程当中的脚手架工程也会承包出去，我们将为您介绍建筑脚手架工程承包合同范本是什么?
  
  建筑脚手架工程承包合同范本是什么?
  
  发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方同意签订本合同，共同信守执行,特制订如下条款：
  
  一、承包内容：
  
  甲方同意将______________________________工程外墙钢管脚手架项目以包工包料形式承包给乙方承包。 具体项目包括外墙钢管脚手架搭设、拆除及维护，来回运输费，外架搭设人工费，材料包括钢管、扣件、立挂式安全网、竹串板等，以上材料属乙方所有，完工拆除后由乙方自行运走。
  
  二、质量要求：
  
  外墙钢管脚手架的立杆距离为1600mm—1800mm，内外立杆距离为800mm，立面距离为1800mm,每步架900mm高处设有一道护身栏杆，内立杆与墙体距离为250mm—300mm，外立面须搭设剪刀撑，每搭设完一立面必须挂上安全网，并负责在本栋主楼外架每三层自然楼铺设一道竹串板，如需增加费用另计。所有脚手架搭设按惠州市安检站规范搭设。
  
  三、项目及计算方式：(以下涉及金额均不含税价)
  
  (1)外墙综合脚手架面积计算：按建筑物凹凸周长每个转角加壹米乘以高度(计算至女儿墙顶，有斜屋顶的应在屋檐口滴水处另加1.2米)，卸料平台口外墙脚手架不扣减，外墙综合脚手架每平方米人民币_______元。
  
  (2)卸料平台：(卸料平台宽度2m：面积按2m乘高度计算;超过2m：面积按长边侧面乘高度计算)，每平方米按外墙架单价计算。
  
  (3)安全通道、安全挡板、操作防护棚等，按实搭面积计算，外置上下楼梯按搭设周长乘高度计算，每平方米按外墙架单价计算。
  
  (4)室内楼梯单排钢管防护栏按每梯每层_______元。
  
  (5)施工作业过道(天桥)以侧面两边长度乘高度，每平方按外墙架单价计算。
  
  (6)电梯井以内围长度加宽度乘高度，每平方米按外墙架单价计算。
  
  (7)吊料平台、人货梯出入口、塔吊护墙，每层每个_______元。
  
  (8)满堂架每立方米_______元。 以上项目所有木板工程材料、人工工资由甲方负责。
  
  四、工期计算：
  
  以上项目、单价是按照______天内工期计算，如因工程延期造成超期，甲方必须按已搭面积计租给乙方每天每平方米租金人民币0.15元，并逐月付清。工期的计算是从开始搭架之日起至外架拆除完毕之日止为施工工期。
  
  五、付款方式：
  
  甲方按搭设进度付款给乙方，当外架完成主体50%时，甲方再付工程总价_______的工程款，外架封顶后结算付至总价_______的工程款，剩余的_______待外架拆除期间付清全部工程款，甲方应在乙方外架拆架前一个月内计算出实搭面积。
  
  六、双方责任：
  
  (1)甲方应提供场地给乙方堆放材料和生活用水用电及设备材料的垂直运输。
  
  (2)若甲方没有按时向乙方支付工程款，乙方有权停工并追讨所欠工程款。
  
  (3)甲方应配合乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理。(如被发现盗窃钢管则以钢管原价格20倍处罚，盗窃扣件则以每个扣件200元处罚)
  
  (4)甲方应重视外架成品管理工作，不得随意拆除安全网、拉墙杆等，由此造成的所有返工工作由甲方负责。
  
  (5)乙方必须服从甲方管理人员的安排，严格把关、确保安全、保证质量、确保施工进度。
  
  (6)本协议以外增加的项目或甲方修改返工的费用应由甲方另外补给乙方，并办理签证手续，逐月付清。
  
  通过我们的介绍，您可以看出，对于脚手架的质量要求、项目及计算方式、工期计算、付款方式等都要有着一定的约束，这样对于双方来说才是比较合理的。我们提醒您，建筑工程在对脚手架进行检验的时候，对他的保证期和维修期都要有一定的了解，避免以后发生安全隐患。
  
  ...

·建设工程质量保证金管理暂行办法
      建设工程质量保证金管理暂行办法是为了规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期间内的维修责任，其缺陷是指建设工程质量有不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。我们下面给您介绍建设工程质量保证金管理暂行办法最新的条例。建设工程质量保证金管理暂行办法最新第一条为规范建设工程质量......

·员工劳动合同丢失能补签吗
      我们知道劳动合同无论对员工还是对用人单位都非常重要，它是保证员工和用人单位基本权益的重要依据，那么如果员工劳动合同丢失怎么办?当然用人单位是可以给员工补签的，那么我们今天就来看看补签的具体流程和法律规定。劳动合同丢失怎么办，是可以补签的。一、一般一式三份，由劳动者本人、用人单位和劳动部门各保存一份。......

·陕西省水利水电建筑工程预算定额怎么用
      陕西省水利水电建筑工程预算定额怎么用一、陕西省水利水电建筑工程预算定额怎么用?劳动机械材料定额,动态机价表。水利水电工程培养具有水利水电工程的勘测、规划、设计、施工、科研和管理等方面的知识，能在水利、水电等部门从事规划、设计、施工、科研和管理等方面工作的高级工程技术人才。水利水电工程专业学生主要学......

·没有工作抚养费判多少怎么判
      一、没有工作抚养费判多少抚养费是父母或其他对未成年人负有抚养义务的人，为未成年人承担的生活、教育等费用。我国法律上的抚养费，是指当这些人不能充分履行或不履行抚养义务时，支付给未成年人的费用。有固定收入的，抚育费一般可按其月总收入的百分之二十至三十的比例给付。负担两个以上子女抚育费的，比例可适当提高......

·现实工作中，我们发现很多时候用人单位在解除与劳动者之间的劳动
      现实工作中，我们发现很多时候用人单位在解除与劳动者之间的劳动合同时，往往需要支付劳动者补偿金，于是有的人就认为如果是终止劳动合同的话，那么也可以要求单位进行补偿。那到底单位终止劳动合同支付补偿金吗？我们一起在下文中进行了解。一、终止劳动合同支付补偿金吗由于《劳动法》没有明确规定终止劳动合同支付补......

·离婚案件的受理法院
      离婚诉讼管辖的具体规定：我国民事诉讼法规定以被告所在地人民法院管辖为一般要求，原告所在地人民法院管辖为例外的原则。离婚案件一般情况下由被告住所地人民法院管辖，若被告住所地与经常居住地不一致的由被告经常居住地的人民法院管辖。住所地是指公民的......

·什么是破产保护人,破产保护人有什么法律责任
      什么是破产保护人,破产保护人有什么法律责任在企业或者个人宣布破产，为减轻某些债权人和股东的利益，可以有人资自愿为该企业或个人担保，给予其一定的时间提出，然后经过债权人通过，经过法院确认，债务人可以继续营业。而对于破产保护人有相关法律，将为您解......

·发明专利收费标准是怎样规定的
      发明专利收费标准是怎样规定的当事人如果要将自己的产品申请专利的话，需要先确实申请的是发明专利、实用新型还是外观设计，申请不同的专利法律规定的程序不同，而具体需要支付的费用也是不一样的，今天我们为您介绍发明专利收费标准，希望对您有帮助。一、申......

·房产在孩子名下的财产分割
      1.孩子名下的房产父母离婚不能分　　赵男和王女结婚多年，女儿10岁。今年年初，两人到法院离婚。由于他们购买的两套住房都登记在他们女儿的名下，因此双方名下没有产权房。现在女儿尚未成年，这两套住房到底该怎么分割成了他们最棘手的问题。我们德本律......


·成都制造毒品罪辩护律师/成都毒品犯罪辩护律师：制造毒品超5.6公斤，律师辩护终获刑15年
      本案的被告人T某，是一位仅有初中文化且腿脚不便的男人......


·南京非法拘禁罪律师
    南京非法拘禁罪律师为非法拘禁罪嫌疑人提供专业刑事法律帮助，使......


·商业车险二次费改费率是多少
      商业车险二次费改费率是多少？目前我国小汽车保有量非常大，老百姓买到车后要上一些商业保险。车险是非常重要的一个险种，也是在不断改革。在二次费用改革中，车险费率进行了下调，这会影响到千家万户，很多车主因此得到了实惠。那么商业车险二次费改费率是多......

·劳动合同到期没续签继续上班，公司要给二倍工资吗？
      在劳动合同到期后，用人单位与劳动者都没意识到续签劳动合同，那么双方之间形成了事实劳动关系，用人单位要按照《劳动合同法》的规定支付二倍工资。　　在实际情况中，公司要来续签合同的，需要在合同到期之后，继续用工之日起一个月内来签。　　在这......

·企业收购的方式有哪些
      企业收购的方式有哪些企业收购是企业的一种投资行为，购买者一般可通过现金或股票完成收购，取得被收购企业的实际控制权，这在一定的程度上能提高企业的竞争力。下面我们一起来看一下什么是企业收购的方式。一、公开收购方式公开收购是指收购方向目标公司所......

·赠与合同的成立有什么标准
      赠与合同的成立有什么标准一、赠与合同的成立有什么标准关于赠与合同的成立问题，争议主要在于赠与合同为诺成性合同还是实践性合同，依上述分析，赠与合同的成立标准主要为以下几个方面：(一)根据《合同法》第185条及186条第1款的规定，赠与合同原则上是实......

·特大集资诈骗犯罪如何判刑？
      最近几年，集资诈骗犯罪呈现多发趋势，给老百姓的财产构成了严重威胁。其中一些特大集资诈骗案件受到了社会的广泛关注，由于集资诈骗的危害很多，社会上关于加大集资诈骗打击的呼声一直很高。那么特大集资诈骗犯罪如何判刑？下面我们结合法律知识给您讲一讲。......

·经济纠纷起诉状模板
      经济纠纷起诉状模板随着我国经济的高速发展，越来越多的人加入到金融行业。随之而来的问题也逐渐增多，尤其是经济上的纠纷开始增多。在发生纠纷之后，一般人都会选择去法院起诉进行解决。在起诉时，需要提交一份起诉状。那么经济纠纷起诉状模板是怎样的，在......

·工伤认定和工伤鉴定需要多长时间？
      风险无处不在，如果您是在工作中受伤属于工伤，可以得到工伤赔偿。但是取得工伤赔偿需要先进行工伤鉴定。提出工伤鉴定申请后，需要经过漫长的等待期，工伤鉴定意见书最后结果才会出来。工伤认定和工伤鉴定需要多长时间？那么您是否知道工伤鉴定需要多长的时间......

·贪污罪诉讼时效是多久？
      刑事犯罪当中一般不说诉讼时效，对应的应该是追诉时效，即在法律规定的时效之内，才能对相关犯罪分子追究刑事责任，原则上超过了规定的时效，那就不可以再追究其刑事责任了。那您知道贪污罪诉讼时效是多久吗?我们一起在下文中进行了解吧。一、贪污罪诉讼时效......