工程质量共同监管协议范本
  
  现在在各项工程建设中，工程质量是您都普遍关心的东西。在国家现行的法律文件中，也有一些关于工程质量的法律规定。由此可见，工程质量的重要性。在此，我们不得不说到工程质量共同监管协议范本，这和《承包协议书》一样是一种合同，是由工程双方签订的，具有法律效应的一种合同文件。
  
  一、工程质量共同监管协议范本
  
  甲方：
  
  乙方：
  
  甲方将______委托乙方施工。为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。
  
  经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。
  
  （一）、乙方质量责任：
  
  1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。
  
  2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。
  
  3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。
  
  4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。
  
  5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。
  
  6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。
  
  7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。
  
  8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。
  
  9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。
  
  （二）、甲方质量责任：
  
  1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。
  
  2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。
  
  3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。
  
  4、 甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。
  
  5、 甲方在施工期间，当发现乙方因违反操作规程而产生质量问题或事故隐患时，有权责令乙方限期整改或返工处理，由此造成甲方的材料浪费等返工损失乙方负责赔偿。对造成质量事故的责任人，视情节轻重甲方有权勒令乙方将其清退。
  
  6、 甲方有权考评乙方在工程保修期间的服务质量。
  
  （三）、质量管理的组织和制度：
  
  1、 开工时乙方须向甲方项目经理部书面报告其质量员，并接受甲方管理。
  
  2、 乙方的现场代表及质量员在甲方相关人员的直接指导下，开展施工现场的质量检 查与督促工作，杜绝各类质量事故的发生。
  
  3、 乙方应具备相应的规范、检验评定标准并根据现行规范、验收标准、设计图纸及 甲方提出的施工方案的要求，制定具体的实施细则，层层交底，直至具体操作人员。
  
  4、 为确保施工期间各项技术质量管理工作正常运转，真正将“谁施工，谁负责质量； 谁操作，谁保证质量”落到实处，在乙方履约期间，若施工管理和工程质量达不到相应的要求，甲方有权视具体情况，扣除合同价款 __________，直至赔偿甲方损失，清除出场。
  
  5、 合同条款中有关的质量保证金，由甲方分管部门根据工作保修期间保修情况进行 核发。
  
  （四）、质量宣传教育：
  
  1、乙方必须配合甲方做好质量宣传教育工作，定期召开质量例会，教育职工按规程操作。
  
  2、乙方必须教育职工自觉接受甲方、监理质量监督与检查及并自觉进行整改。
  
  （五）、其它事宜：
  
  1、甲方、监理单位发现施工单位第一次未按设计图纸及规范施工的罚款_____元，第二次加倍罚款，并责令施工单位按设计图纸及规范整改到位、承担相应责任。
  
  2、材料、设备进场必须报监理验收，主要材料必须在监理见证下取样送检。发现材料、设备进场未报监理验收合格开始使用的情况，发现一次罚款_______元。
  
  3、每道工序必须在总包自检合格的基础上，报监理验收合格后方可进入下道工序施工，发现一次未报监理验收合格开始进入下道工序施工的罚款____元。
  
  4、本协议中，所涉及的甲方或业主制定的相关规定、发布的相关文件等之内容，甲方已向乙方做出了全面的告知，乙方已充分了解并予以了认可，并同意将其作为本协议内容的组成部分遵照执行。乙方如违反本协议约定，视为违约。
  
  5、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执壹份，本协议作为甲乙双方所签订的工程施工合同的附件，经双方签字盖章后生效。
  
  本协议书与承包合同一样具有同等效力，此协议书具有优先权。
  
  本协议书一式二份，甲、乙双方各持一份。
  
  建设单位盖章 日 期： 年 月 日
  
  建设单位法人：（签字）
  
  承包单位盖章 日 期： 年 月 日
  
  承包单位法人：（签字）
  
  也许和您知道的范本有些不一样。但是，《协议》的具体内容是双方制定的，在一些细节上是可以有些变动的。只要协议双方都认同并且毫无疑议，此外，协议书的内容都合理合法，那么无论协议的具体内容是什么，它都是具有法律效力的，从法律的角度上，这个协议是正当合法的存在。希望我们找到的内容能够帮助到有需要的人。
  
  ...

·终止劳动关系和解除劳动合同有什么区别？
      虽然终止劳动关系和解除劳动合同两者在浅意上是一样的，就是说明不能再之前所在的企业中继续工作了，但是两者还是有很大的区别的，例如相应的办理程序或者的公司应给劳动者的奖金或是补偿金等等。接下来就由我们为您简单的分析一下两者的区别。终止劳动关系和解除劳动合同有什么区别？劳动合同的解除和终止，说明企业与员工......

·无法举证劳动关系怎么办，证明劳动关系的证据有哪些？
      当劳动者与用人单位之间发生纠纷，劳动者向仲裁庭申请仲裁时，首先要做的就是要证明自己与该用人单位之间存在劳动关系，但是要想证明自己与用人单位有劳动关系，并不是那么简单的，这就需要进行举证才行，那如果劳动者无法举证劳动关系怎么办呢，会有哪些后果呢?一、无法举证劳动关系该怎么办?根据谁主张，谁举证的规定......

·青岛市工程质量验收在程序等方面有哪些
      青岛市工程质量验收在程序等方面有哪些要求一项建筑工程结束后，需要对该项工程进行质量验收，查验完成的这项工程是否符合要求。工程质量验收程序很多，过程复杂，包含很多方面。那么青岛市工程质量验收的程序有哪些？青岛市工程竣工验收应完成的事项有哪些？为您解答。一、青岛市工程质量验收的程序有哪些？（一）建设单......

·建筑工程质量检测评定标准有什么？
      建筑工程质量检测评定标准有什么？建筑工程质量检测评定就是在建筑建造的过程中，对其工程的安全性及建筑本身的可靠性及牢固性进行检测的一种评定方式，那么究竟建筑工程质量检测评定标准是怎么样的呢?究竟什么样的建筑才算是合格的建筑，才可以供给人们使用呢。工程质量检测评定标准(一)总则建筑工程质量是指建筑......

·签了劳务合同劳动关系能被认定吗？
      签了劳务合同劳动关系能被认定吗？劳动关系，是指用人单位与劳动者之间，依法所确立的劳动过程中的权利义务关系。而劳动关系与劳务关系都是劳动者以个人的劳动取得劳动报酬的行为，两者的界限比较模糊，因此极易混淆。那么签了劳务合同劳动关系能被认定吗？下面让我们带领您了解一下。《关于确立劳动关系有关事项......

·工程质量竣工验收资料有哪些
      工程质量竣工验收资料有哪些？您都知道建设一个工程师需要按照国家相关的法律法规和行业要求来的，特别是一些合格证、许可证，在建设工程中是需要很多方面配合的，那么工程质量竣工验收就是对整个工程的最后一道检验审核，所以我们要按照要求准备完整的资料......

·新刑事诉讼法办案期限一览
      办案机关诉讼阶段法律条款主要内容立案后决定逮捕的期限检察公安侦查规则80、195条；公安76拘传（传唤）持续的时间不得超过十二小时案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,拘传（传唤）持续......

·以物抵债的法律依据有哪些
      以物抵债的法律依据有哪些以物抵债的法律依据有哪些?《中国银行以物抵债管理办法》第一章、总则第三条银行债权应当首先考虑以货币形式受偿，从严控制以物抵债。债务人无货币清偿能力时，应当以拍卖、变卖抵押、质押财产或者其他财产所得清偿银行债务。......

·二手房买卖合同签订注意事项有哪些
      二手房买卖合同签订注意事项有哪些？房产交易涉及数额巨大，应签订详细正规的合同，以避免交易纠纷和财产损失，与借名人交易、同时和多人进行交易同一房屋时更要特别注意合同的严谨性。签订合同后必须将房屋所有权转移才能确定购买人拥有所有权。通过中介进行......


·马鞍山市有几个看守所？怎么去？联系电话？
      马鞍山市市区和下属县均设有看守所，地址、联系方式如......


·蚌埠铁路公安处看守所
    上海铁路公安局蚌埠铁路公安处看守所位置在安徽省蚌埠市龙子湖区......


·新婚姻法不动产分割存在的问题有哪些？
      谈到不动产分割，相信浮现在您脑海之中的是房屋产权的分割问题，但一般来说，在离婚时涉及到的不动产地分割不限于房产的分割。就司法实践来看，新婚姻法不动产分割存在的问题是比较明显的，对于此类问题，该如何解决呢?一、离婚案件中不动产分割方法的实务考......

·土地使用权继承城镇户口是否可以享受？
      土地使用权继承城镇户口是否可以享受？根据我国继承法的规定，被继承人如果死亡，其继承人可以继承财产，其中便包括了房产。虽然我国农村地区的土地归集体所有，但土地使用权是归农民所有的，那如果被继承人死亡，土地使用权继承城镇户口是否可以享受?我们为您......

·回迁房的房产证是有不确定性的，在每一栋楼盘里，都会有些许的回
      回迁房的房产证是有不确定性的，在每一栋楼盘里，都会有些许的回迁房，回迁房的价格都是低于商品房的，但是回迁房的出卖人在一定的期限内是无法取得房屋所有权证书的，那么这里就存在了风险。那么，我们给您讲解下关于回迁房需交哪些费用的问题。一、关于回迁......

·对外建筑工程承包合同
      建筑工程承包合同是发包方（建筑单位）和承包方（施工单位、勘察设计单位）为完成某建筑工程而确立相互权利义务关系的协议。国际工程承包合同一般具有以下法律特点：　　１．具有国际性。主要表现在两个方面：一是合同的当事人是属于不同国家或地区的公司、法......

·交通事故赔偿范围
      受害人因交通事故遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。　　受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧......

·怎么认定故意泄露国家秘密罪?
      很多人对国家秘密究竟是什么，存在许多疑问。其实，现实中规范的国家秘密并非是在娱乐影视中所定义的那般。那么，国家秘密是指哪些事项呢?此外，故意泄露国家秘密罪中也有国家秘密，那么，该怎么认定故意泄露国家秘密罪?下面就让我们为你做详细解答。一、国......

·企业股权投资有哪些方式
      企业股权投资有哪些方式企业以直接投资形式进行股权投资，主要是由于组建联营企业、合资经营企业或合作经营企业等而进行的投资。股权投资，指通过投资取得被投资单位的股份。是指企业(或者个人)购买的其他企业(准备上市、未上市公司)的股票或以货币资金、无形......

·刑诉法中证人作证方面的规定是什么？
      法院在审理刑事案件的过程中，需要结合各种证据分析案情，并最终做出判决。而刑事证据包括物证、书证及证人证言等，每种证据的效力不同，证人证言可以说是最主要的一种证据类型，基本上所有刑事案件会涉及到。那么刑诉法中证人作证方面的规定是什么？下面我们......