法律知识

 首页 >>法律知识

电信光缆工程承包合同应该怎么写?


律师普法 www.law64.net

电信光缆工程承包合同应该怎么写?
  
  电信电缆工程是一种重要的基础设施工程,通常工程的发包方都是地方政府。按照规定,政府应该采取公开招标的形式,对电信电缆工程进行招标,并通过评标,选择出最优的承包方。之后,双方会签订一份工程承包合同。那么电信光缆工程承包合同应该怎么写?下面我们通过一篇范文具体了解下。
  
  电信光缆工程承包合同
  
  甲方:
  
  乙方:
  
  根据《民法典》及有关规定,甲乙双方经过协商,就乙方承包甲方光缆工程事宜达成如下条款,共同遵守。
  
  第一条 项目描述
  
  一、项目名称:光缆敷设工程。
  
  二、项目内容:从甲方指定起点至甲方指定终点,按双方约定的质量标准,和甲方设计要求进行光缆施工。特殊工程以双方签订的《单项工程合同》为准。
  
  第四百六十四条 施工描述
  
  一、施工准备:
  
  1、甲方负责向乙方书面提供光缆敷设的起止点和联系人;
  
  2、乙方负责在接到甲方通知之日起四日内提供光缆铺设方案(包括红线内外的路由)、绘制施工设计草图至甲方审核;
  
  3、乙方负责组织管理施工人员、施工机械进场,并负责保证施工人员和设备的安全;
  
  二、材料管理:
  
  1、甲方负责提供中心库房,负责组织、准备足够的施工主材即光缆;
  
  2、乙方负责按照甲方通知,在指定时间和地点提取施工材料,并进行材料保护和使用记录;
  
  3、施工剩余材料应保证除正常损耗外质量完好;并在本次施工报竣前向甲方书面通报剩余光缆的品牌、型号、长度;然后等待甲方通知送回甲方中心仓库.
  
  4、由乙方提供光缆施工辅料,包括:钢铰线、抱箍、护套、支架、十字支架、双十字支架等;并负责组织、准备足够的上述辅材。
  
  三、光缆敷设:
  
  1、乙方应在接到甲方《光缆领用单》之日起八日内按照甲方审核后的路由完成光缆敷设。
  
  2、光缆敷设分为如下几个部分,
  
  3、乙方应按照本合同第三部分的有关规定及国家和行业标准完成以上各部分施工。
  
  四、单项目报竣
  
  1、项目施工以乙方提供设计路由图纸和甲方最终确定的施工方案进行;
  
  2、乙方原则上在保证项目质量和不降低设计标准的前提下提出最优施工方案设计,施工中如发现原设计有因客观原因导致需要修改的地方时,乙方应及时以书面形式通知甲方,由双方协商研究并经甲方确定的变更设计方案,乙方按修改或变更的设计方案进行施工;
  
  3、乙方应在项目施工完成后向甲方提供叁份竣工资料(含竣工图)书面文件及电子文件。
  
  五、验收
  
  竣工项目的验收包括如下部分,
  
  1、光缆施工质量符合甲方的验收标准及国家和行业相关规定,并通过测试;
  
  2、按照甲方要求提供完整的竣工图纸及技术文件;
  
  第八条 施工质量与管理
  
  一、施工准备:
  
  1、乙方在接到甲方书面通知之后,根据甲方提供的起止点完成光缆敷设路由的勘察、设计和路由图。
  
  2、乙方在现场勘查后提出光缆敷设路由设计方案和设计草图。
  
  3、杆路采用自承光缆敷设,管井采用管道光缆敷设,电力井采用非金属光缆敷设。不可混用,非金属光缆出管道后应通过吊线敷设和自承缆相接,不可搭借其它公司吊线。
  
  二、项目施工质量经双方研究要求达到:优质。
  
  三、乙方必须严格按照国家标准和成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司上海分公司颁发的相关规范和标准进行施工,并接受甲方项目负责人的监督。如工艺规范和标准有互相冲突的,按最新执行的高一级标准执行。
  
  四、乙方必须严格按照甲方规定的时限完成各阶段工作,并接受甲方项目负责人的监督。
  
  五、如施工质量未能达到甲方的标准或由于乙方的责任导致没有在甲方指定的期限内完成,乙方负责无条件整改直至达到标准并按照双方约定的处罚办法接受相应的处罚。
  
  第四条 工程造价与工程结算
  
  一、乙方光缆施工工程,施工费用单价为 3000 元/公里,大写 叁仟 元/公里。甲乙双方以设计方案为依据,按照光缆的施工长度以及现场验收时测量车实际测量后确定的路由相结合来确定施工长度,并结合本条前述部份确认工程总造价。
  
  二、光缆项目中引起的破路管道铺设涉及的费用,甲方按照实际发生情况另行支付,乙方负责开挖和恢复原貌。
  
  施工中凡涉及到需结算的辅材价格,均以甲方指定的价目表为准,如确需使用非价目表中的辅材时,必须事先征得甲方的同意,经甲方审批价格后方可使用。否则,甲方有权拒绝支付材料费用。
  
  辅料质量与型号要符合电信行业标准。否则按照工程违约情况乙方需支付甲方相同金额的违约金,严重不合格的将不予工程款结算,给甲方造成损失的,甲方可要求乙方赔偿。
  
  三、甲乙双方的结算周期为六个月,即第七个月开始结算六个月前竣工且验收合格的工程款。付款依据以第四百六十四条第四款规定的条目为准。
  
  四、乙方项目按照第四百六十四条第四款和第五款的规定竣工后,向甲方申请报验,甲方30天内组织进行整体验收,乙方应积极配合,无正当理由不配合造成无法验收的,责任由乙方承担。
  
  五、本合同造价结算方式:银行转账支票结算,乙方应于付款前3日内提供相应金额的工程发票,因乙方发票原因造成延期支付的,甲方不承担任何违约责任
  
  六、每批次工程结算前均需对项目剩余材料进行盘点,材料损失或丢失的差值部分,在双方结算工程款时按照甲方合同采购价进行扣减。
  
  第五条 违约责任
  
  乙方的责任:
  
  一、项目质量不符合合同规定的,负责无偿修复或返工。由于修复或返工造成逾期交付的,应按照合同额千分之五每日支付违约金,违约金不高于合同总金额的 50 %。接甲方书面通知 7 日内无法修复或交付的,甲方有权终止协议并另行委托他人,材料损失等由乙方承担。
  
  二、项目未能按本合同规定的工期交付使用的,逾期乙方需支付甲方违约金,违约金按照合同额千分之五每日支付,违约金不高于合同总金额的 50 %。未按照规定工期交付使用的,在接甲方要求交付通知 7 日内无法向甲方交付的,甲方可解除本合同并要求乙方按照合同总金额的 50 %向甲方支付违约金。
  
  甲方的责任:
  
  一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,竣工日期得以顺延。
  
  二、不按合同规定拨付项目工程款,甲方应支付滞纳金,滞纳金计算标准为:按照延付部份金额每日万分之五支付,但滞纳金不超过工程款总额的 50 %。
  
  第六条 纠纷解决办法
  
  任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下方式解决:向甲方所在地人民法院起诉。
  
  第七条 附则
  
  一、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
  
  二、本合同自双方代表签字,并加盖双方公章即生效;自本合同生效日起一年内乙方承接甲方的光缆设计施工工程(以甲方路由勘查单下单日为准),均执行本合同条款。之前双方签定的框架施工协议终止。
  
  三、本合同签订后,双方任何一方提出修改时,经双方协商一致,可以签订补充协议,与本合同具有相同法律效力。
  
  四、本合同涉及的施工规范、技术标准、工程图纸、施工方案及变更等,可以作为本合同附件。需要修改时,在甲方书面送达乙方签收后,乙方3日内无书面异议的,视为双方达成补充协议,与本合同具有相同法律效力。
  
  五、双方往来文件、通知、变更、图纸等均以书面为准,其他方式无效。
  
  附件1:施工安全承诺书
  
  附件2:《单项工程合同》样本
  
  甲方(盖章):
  
  乙方(盖章):
  
  _年_ _月_ _日
  
  
  综上所述,在电信电缆工程招标工作结束后,承包方和发包方会签署一份电信光缆工程承包合同,在里面要将电缆工程描述、工程价款及支付、电信电缆工程材料要求、质量标准及工期要求和双方责任等重要事项写清楚。之后,承包方就应该严格按照合同条款组织电缆工程施工。
  
  ...

·农民工如何讨薪的流程在我国法律上是怎样的?
      农民工比较关注的一个问题就是农民工的工资问题,在我们的现实生活中比较困难的就是农民工讨薪问题,因此对于这个问题您都想要清楚的了解一下农民工如何讨薪的流程在我国法律上是怎样的?那么,接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。一、农民工讨薪流程(一)劳动关系双方对是否拖欠农民工工资无异议且工资数额明确时......


·在我们找工作的时候通常都会知道与用人单位建立劳动关系的时候要
      在我们找工作的时候通常都会知道与用人单位建立劳动关系的时候要签订一份合同来保障我们的劳动权益,但在实践中很多的用人单位都是不与劳动者签订劳动合同的,而有的劳动者也不认为签合同有什么重要的,针对这样的情形建立的事实劳动关系,经常会让劳动者们的权益收到侵犯,那么确认事实劳动关系的证据有哪些?的我们为您详细......


·劳动仲裁该如何收集证据
      劳动仲裁该如何收集证据一、劳动仲裁该如何收集证据1、“谁主张,谁举证”书证的提供,原则上由主张相关事实的当事人负责。2、举证倒置有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。3、申请调查取证案件第三方持有的书证,可通过律......


·上海工伤认定 法规有哪些?
      在工作中发生了意外的事故,导致工伤,工伤甚至影响了自己的身体健康,这时候应该怎么维护自己的合法权益,要向相关的部门交相关的材料,进行工伤认定,那么上海工伤认定?法规有哪些?下面就和我们一起从下面的文章中简单的了解一下相关的具体情况吧。一、上海工伤认定法规有哪些?从业人员有下列情形之一的,应当认定......


·工程合同欠款纠纷管辖如何确定?
      工程合同欠款纠纷管辖如何确定?工程合同欠款纠纷管辖怎么确定:我国民事诉讼法第三十四条第(一)项“因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地法院管辖”的规定中的“因不动产提起的诉讼”,是指所有权确认、买卖、互易、赠与、租赁、征用拆迁、侵权损害等案件标的物与不动产有直接联系的诉讼案件。建设工程施工合同中,......


·对于一个成都建设公司或者是成都人来说,知道哪里有成都建设工程
      对于一个成都建设公司或者是成都人来说,知道哪里有成都建设工程纠纷律师是一件十分重要的事情,这主要是因为律师可以更好的解决纠纷,维护当事人的利益。那么,你知道哪里可以找到成都建设工程纠纷律师吗?律师业务范围有哪些?不要着急,的我们将就上述问题作......


·天津市大港区征地补偿有哪些项目?
      天津市大港区征地补偿有哪些项目?国家需要建设公益设施,如铁路、机场,都需要对土地进行征收。我国目前存在大量征收土地的情况,由于土地被征收之后会获得一定的赔偿,因此土地赔偿的相关事项受到了人们的关注。征地补偿费中除了对土地的补偿外还包括了其......


·社会抚养费的征收管理办法
      社会抚养费是针对超生家庭征收的一种费用,这是为了贯彻落实国家的生育政策,可以将社会总人口控制在一个环境和经济可以承受的范围内。因此也就需要制定专门的管理办法规范相关收费,比如下面的社会抚养费的征收管理办法就是其中之一。一、社会抚养费的征收......


·北京医保报销比例是多少
      一、北京市医疗保险的报销比例1、补充医疗保险报销的原则就是社保没有报销的那部分再从补充医疗中报销。比如,门诊1800以内部分及1800以上社保报销比例以外的部分、住院1300以内的部分及1300以上社保报销比例以外的部分。2、补充医疗能报销多少是根据单位......



·南京市第二看守所通知:不再接受在押人员家属送(寄)任何物品
      通知各在押人员家属:为确保监所安全,从源头......



·南京诉讼费
    南京诉讼费如何交纳?南京人民法院诉讼费收费标准,南京法院诉讼费......



·刑事再审程序的启动理由
      刑事再审程序的启动理由要明确具体,易于司法适用。要从保护被告人的利益出发,将刑事再审程序的启动理由明确区分为有利于被告人的再审和不利于被告人的再审南京律师网。在我国,有学者认为:“凡存在以下情形之一,致使原判在事实认定、法律适用上确有......


·重婚”与“非法同居”之间的区别
      导读:“重婚”与“非法同居”之间的区别。本文根据婚姻法相关知识,为你讲述了“重婚”与“非法同居”之间的区别。重婚与有配偶者与他人同居是违反《婚姻法》的两种不同的行为,二者之间有本质的区别。重婚,是违反《刑法》的犯罪行为,是指有配偶者与......


·在我国工伤鉴定谁出委托书
      工伤鉴定可以由当地的比较权威的鉴定机构来进行,也可以由社保局做工伤鉴定。不论如何这些部门在为受伤职工做工伤鉴定的时候,肯定是由单位或者自己提出申请的,在没有申请书的情况下,不会为当事人进行工伤鉴定的。下文当中我们要为您介绍的是在我国工伤鉴定......


·软件著作权保护期限有多久
      软件著作权保护期限有多久根据著作权权利的分类和著作权作品的种类,对保护期限有不同的规定,比如著作人身权保护期限不受限制。而对于计算机软件来讲,其保护期限的规定又有所不同了、那么软件著作权保护期限有多久?一、著作权保护期限有多久1、作者的......


·工程质量要求标准登记划分是怎样的
      工程质量要求标准登记划分是怎样的?您经常能看到建筑工人在建造一座座的大楼,这是我们国家经济发展带给我们最直观的感受,我们享受到了经济发展带来的便利。工程的建设离不开对工程质量的监管,这样才能保证工程设施的使用期限,保障我们的安全,国家对于......


·宅基地永久土地使用权有吗?
      在农村,根据政府的土地分配标准,每个农村家庭通过缴纳一定金额的土地使用费用,就可以拥有一块属于自己的宅基地。而这意味着你可以行使对这这块宅基地的永久使用权,包括种植、居住、生活等等。那么,对于宅基地永久土地使用权的规定有哪些呢?下面待我们为你作简......


·发行公司债券要什么条件 发行的程序是怎样的
      发行公司债券要什么条件发行的程序是怎样的一、发行公司债券要什么条件公司债券是股份制公司发行的一种债务契约,公司承诺在未来的特定日期,偿还本金并按事先规定的利率支付利息。公司债券是公司债的法定形式,公司债是公司债券的实质内容。1、发行公司债......


·去工伤认定算工伤假吗?
      职工在上班途中遇到交通事故受伤的,按照工伤保险条例规定,也属于工伤范畴。职工本人申请工伤认定的,需要准备各种资料,到当地劳动保障机构办理,这需要花费一定时间。并且,工伤认定程序也需要时间,几天到两个月不等。那么,去工伤认定算工伤假吗?我们通过......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?电信光缆工程承包合同应该怎么写?

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·政府要拆我们窑厂
·关于界定劳动关系的问题,律师
·是不是法律还没有这条律法呢?
·我想咨询一下娃娃的抚养费
·有一个人欠我丈夫的钱。一直到现在都没还。从去年借去的。
·请问农村宅基地面积超过是每年都要征税还是一次性补交税费
·醉驾无事故要判刑多久,能不能保释
·请问一些类似案例都索赔了多少啊?


推荐律师


江苏 周宏祥律师
副主任 执业14年
18651990859

江苏 邹馥憧律师
主办律师 法学学士 
13814066391

江苏 李乾溶律师
主办律师 法学硕士 
18602573957

山东 许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368

广东 魏向阳律师
副主任 
13147094815

江苏 朱效武律师
法学学士 执业18年
18501560386

热门城市

·南京律师
·
咸阳律师
·
新乡律师
·
张家界律师
·
本溪律师
·
阿拉尔律师
·
山西律师
·
璧山区律师
·
铜陵律师
·
许昌律师
·
衡水律师
·
吉林律师
·
承德律师
·
梧州律师
·
舟山律师
·
房山区律师

老律师网·法律知识
www.law64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报