装饰工程承包协议怎么写
  
  我们知道，建筑工程是一个很大的项目，涉及到方方面面的内容，也要签订各种内容的，装饰工程对于建筑来说是很重要的一环。装修工程中也是要签订合同的，会用到装修工程承包协议书。那么，装饰工程承包协议怎么写？下面，就让我们带领您了解下具体内容吧。
  
  一、装修工程承包协议怎么写?
  
  工程装修合同
  
  发包人(甲方)
  
  ：承包人(乙方)
  
  ：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。
  
  第一条
  
  工程概况
  
  1、工程名称：
  
  2、工程地点：
  
  3、工程量：
  
  图纸标注以及经双方协商通过的补充协议内确定的工程量为准。发生工程量变
  
  更的以甲方签字认证的实际工程量为准。
  
  4、承包方式按以下第项执行
  
  (1)包工包料
  
  (2)包工不包料
  
  (3)包工;部分包料
  
  (4)包料;部分包工
  
  第四百六十四条
  
  工期
  
  1、开工日期：年月日
  
  2、竣工日期：年月日3、工程总用工时间：
  
  天(工期顺延的时间未计入)
  
  第八条
  
  工程价款
  
  本工程总造价为：
  
  (大写)
  
  (人民币)￥：元
  
  注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算
  
  第四条
  
  工程质量本工程质量按以下第执行
  
  (1)国家标准
  
  (2)地方标准
  
  (3)行业通用标准
  
  (4)甲方特殊标准
  
  第五条
  
  图纸
  
  1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行
  
  (1)甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为(大写)：元，图纸设计费用不包含在工程总价款内，但乙方需提供电子版图纸资料以及负责提供政府部门验收用的蓝图晒制工作;
  
  (2)甲方自行提供施工图纸
  
  2、图纸会审和设计交底时间：
  
  3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前
  
  天将图纸
  
  交给乙方。
  
  第六条
  
  合同组成文件
  
  组成本合同的文件包括：
  
  1、本合同协议书
  
  2、标准、规范及有关技术文件
  
  3、图纸
  
  4、工程报价单或预算书
  
  5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  
  第七条
  
  工程变更
  
  1、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
  
  (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
  
  (2)增减合同中约定的工程量;
  
  (3)改变有关工程的施工时间和顺序;
  
  我们知道，一个正确有效的合同，是应该按照法律规定填写的，所以从事装修工程建设的人应该知道装修工程承包协议书范本是什么，注意签约事项和违约责任，保护自己的利益。
  
  ...

·劳动合同法劳动合同的订立
      劳动合同法劳动合同的订立关系到我们自身的权利，如何确保劳动合同法劳动合同的订立？如何维护自身权利？这就需要我们深入了解其原则、要求和操作过程等，懂法然后守法，才能更好的维护自身权利。为您解答。一、劳动合同法劳动合同的订立原则我国《劳动法》第17条规定：“订立和变更劳动合同，应遵循平等自愿、协商一致......

·为什么要订立书面劳动合同
      劳动合同是建立劳动关系的基本形式。《劳动合同法》实施以后要求单位与劳动者订立书面的劳动合同。那么，为什么一定要订立书面劳动合同呢?在下文中为您详细介绍相关内容。一、为什么要订立书面劳动合同《劳动合同法》第十条第一款规定：建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。这一规定沿用《劳动法》的规定，对书面劳动合......

·工资绩效怎么算,如何计算绩效工资
      劳动者的工资收入中不仅仅有基本工资，有的时候还会涉及到岗位工资、绩效工资等等，不同类型的工资，当然在计算的时候也就不同。而对于其中的绩效工资来讲，要想进行计算的话，则首先要知道什么是绩效工资，而绩效工资又该怎么确定标准。下面就让我们为您做详细解答吧。一、什么是绩效工资绩效工资又称绩效加薪、奖励工资或......

·工程质量管理细则是什么?
      工程质量管理细则是什么我国的发展在改革开放以后全世界都有目共睹，所以说国家在发展的过程当中，离不开各种各样的工程的修建。但是，工程的质量是每一个工程的生命和最关键的部分，对企业来说也是如此，所以国家针对工程质量的管理历来是相当严格的。下面我们就为您介绍一下，工程质量管理细则是什么?工程质量管理细则......

·国家机关劳动关系
      国家机关劳动关系国家机关劳动关系我国《劳动法》于1994年7月5日通过，1995年1月1日施行，1995年8月4日当时的劳动部印发了《关于贯彻执行若干问题的意见》，其中规定，“国家机关、事业组织、社会团体实行劳动合同制度的以及按规定应实行劳动合同制度的工勤人员；实行企业化管理的事业单位组织的人员；其他通过劳动合同与国......

·交通事故提起民事诉讼需要什么材料
      在进行交通事故提起民事诉讼之前，资料的收集是很有必要的，不但交警要在事故发生时收集信息，当事人双方往往要收集证据资料。那么当事人要收集哪些方便的证据呢?接下来本文主要为您介绍交通事故民事诉讼所需要的几种证据材料。交通事故提起民事诉讼需要什么......

·继承中养老育幼、照顾病残是什么意思？
      我国《宪法》第49条规定：“婚姻、家庭、母亲和儿童受国家法律保护。父母有抚养教育未成年子女的义务，成年子女有赡养扶助父母的义务。禁止虐待老人和儿童。”《民法通则》第104条规定：“婚姻、家庭、老人、母亲、儿童受法律保护。”继承法在财产继承方面对老......

·股权转让个人所得税申报缴纳的办理流程是怎样的？
      股权转让个人所得税申报缴纳的办理流程是怎样的？在股权市场中，股权转让是普遍存在的，股东们可以依据法律的规定进行股权转让。我们知道，股权转让是需要缴纳一定的个人所得税的，才能得到有关部门的批准进行股权转让。那么，你知道股权转让个人所得税申报......

·当事人该怎样签订房屋租赁合同
      生活中进行房屋租赁活动的，需要当事人在协商一致的基础上，签订书面的房屋租赁合同。但究竟该怎样签订房屋租赁合同呢？这可是难倒了很多人，对此，我们收集了相关资料，马上就来为你做详细解答。一、怎样签订房屋租赁合同房屋租赁合同是指住房出租人和承......


·专业家事律师：民事答辩状（返还彩礼）
      民事答辩状　　答辩人：于XX，女，X族，生于19XX年0......


·湖州市看守所
    浙江省湖州市看守所地址：湖州市杨家埠镇干山二路688号、湖州市.......


·法律规定17岁可以判死刑吗
      通常对于一些罪大恶极的犯罪分子，才会作出死刑立即执行的判决。但我们发现有的刑事案件中，虽然犯罪情况很恶劣，但最终也是没有判死刑的。需要注意，我国法律规定了一些不适用死刑的情况，那其中17岁可以判死刑吗?请通过下文进行了解。一、17岁可以判死刑吗......

·刑事诉讼法期限当日还是次日开始计算？
      刑事诉讼法期限当日还是次日开始计算？刑事诉讼的过程会涉及到许多细节，而这些相关的事项我国刑事诉讼法均有详细规定。我们知道，在刑事案件中，犯罪嫌疑人如果被拘留三日，会在刑事挽留证上签字，那刑事诉讼法期限当日还是次日开始计算?相信许多人对这个问题......

·哪些情形下合同的权利义务终止
      有下列情形之一的，合同的权利义务终止：第一，债务已经按照约定履行；第二，合同解除；第三，债务相互抵销；第四，债务人依法将标的物提存；第五，债权人免除债务；第六，债权债务同归于一人；第七，法规规定或者当事人约定终止的其他情形。...

·刑诉法里的近亲属都指哪些人
      在三大诉讼中，其实都是有关于近亲属的规定的，但由于诉讼情况不一样，也就导致在不同诉讼案件里面关于近亲属的规定范围不同。那在刑诉法里的近亲属主要是指哪些人呢?可能很多人都不清楚，接下来，就让我们来为你做详细解答吧。一、刑诉法里的近亲属都指哪些......

·小额欠债不还怎么办
      小额欠债不还怎么办小额欠债不还怎么办1、确实没有偿还能力的，应当与信贷公司进行协商，宽展还款期间或者分期归还。2、如果信贷公司起诉到法院胜诉之后，在履行期未履行法院判决，会申请法院强制执行。3、法院在受理强制执行时，会依法查询贷款人名下的房......

·医院对患者死亡的举证责任
      家人死亡，医院在鉴定意见书中认为，肺栓塞致家人死亡可能性大，医院的医疗行为无过失，与家人死亡无因果关系。一审法院审理期间，委托相关部门对医院的医疗行为有无过错，其医疗行为与家人的死亡有无因果关系进行鉴定。鉴定部门认为，因未进行尸检，根......

·偷税罪认定标准是什么?
      偷税罪认定标准是什么怎么认定偷税罪在现实生活中，如果纳税人故意违反税收法规、采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证、在账簿上多列支出或者不列、少列收入、经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段，不缴或者少缴应缴纳税款，......

·平房拆迁土地使用证怎么算补偿？
      平房拆迁土地使用证怎么算补偿？一、平房拆迁拥有土地使用证如何补偿：1、被征收人可以选择货币补偿，也可以选择房屋产权调换。被征收人选择房屋产权调换的，市、县级人民政府应当提供用于产权调换的房屋，并与被征收人计算、结清被征收房屋价值与用于产权......