工程施工合作协议范本是什么样的？
  
  由于一些大的建筑工程对施工质量要求比较高，一家单位很难独自完成，这时，其可以同其它单位合作，共同开展工程施工。既然是合作，就应该签署一份协议书，以防今后工程建设过程中出现纠纷和不必要的麻烦。那么工程施工合作协议范本是什么样的？下面您通过这篇范文具体了解下吧。
  
  工程施工合作协议
  
  甲方： 身份证号码： (以下简称甲方)
  
  乙方： 身份证号码： (以下简称乙方)
  
  甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：
  
  第一章 项目概况及合作条件
  
  本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。
  
  经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资 _____万元。
  
  本工程项目的投资、股份比例分配如下：
  
  甲方_____投资_____万元，占_____ %;
  
  乙方_____以工程项目及技术投资，占_____ %;
  
  业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。
  
  投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
  
  第二章 工程管理责任及分工
  
  该项目工程管理责任及分工如下
  
  该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____ 主管;
  
  该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。
  
  材料采购及其他
  
  在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。
  
  在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
  
  合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
  
  第三章 利益分享和风险承担
  
  利润、风险分配
  
  该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成 本费用后，按照甲、乙双方各50%比例分享承担。
  
  本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。
  
  第四章 其 他
  
  资金和管理
  
  该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。
  
  该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开 立专用帐户上，专款专用。
  
  该项目运营后，每个月 号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。
  
  出纳与财务管理
  
  财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
  
  合同争议与免责
  
  该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违 约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所 发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商 解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
  
  在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。
  
  本协议生效、终止及其他
  
  与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
  
  本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
  
  本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。
  
  本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。
  
  甲 方：(签字)
  
  乙 方：(签字)
  
  其中对工程项目合作方式、工程施工管理及分工、利润风险承担比例及违约责任进行了明文规定。工程施工是容易产生纠纷的地方，对于合作双方而言，更应该通过签署协议的方式，明确各项注意事项，尽量将风险降低最低，确保工程的顺利交付。
  
  ...

·什么是劳动者的服务期？
      服务期是指用人单位与劳动者约定的，用人单位为劳动者提供专项培训费，对劳动者进行专业技术培训会后，劳动者应当与用人单位持续劳动关系的期限，一般约定在劳动合同期限内，用人单位与劳动者签订的劳动合同中，常见于用人单位与劳动者除劳动者除劳动合同外另行签订的服务协议。根据劳动合同法的规定，用人单位为劳动者提......

·安装工程质保期限保修期限的区别
      安装工程质保期限保修期限的区别是什么？在我们现实生活中，我们所看到的各种建筑工程安装都是有质保期和保修期的的，质量的维护是保障工程建设安装安全性的重要环节，不可或缺。安装工程质保期限和保修期限两者名称听起来很是相像，想必也有不少人对两者的概念有过混淆，然而它们的内容是有所区别的，接下来本文为您详细介......

·水利水电工程质量定义分为什么？
      水利水电工程质量定义分为什么？我国水能资源丰富，用途广泛。开发利用水资源同时防止水灾水患的水利水电工程是我国重点建设项目。防洪、农田灌溉、水力发电、生活工业供水排水都属于工程范围之内。水利水电工程质量定义分为什么？水利水电工程质量等级分为“优良”跟“合格”。以下是优良和合格的标准：一、合格标准......

·劳动关系的中止履行有哪些条件？
      劳动者在用人单位工作期间，应与用人单位签订劳动合同，在劳动合同中，双方对劳动过程中的相关事项作出约定，而双方也就履行劳动合同中约定的义务。但在一些特定情形下，双方可以暂时中止履行劳动关系。那么，劳动关系的中止履行有哪些条件?我们今天就和您聊一聊这个话题。一、劳动关系的中止履行有哪些特点?1、此前当事......

·一级工伤职工劳动能力鉴定标准
      职工的工伤伤残标准一共有十个等级，每一个等级都会对应不一样的伤残情形。对于一级伤残鉴定标准来说，是除开死亡外最严重的情形。根据《工伤保险条例》的规定，下面，我们为您介绍一级工伤职工劳动能力鉴定标准的具体情形。一级工伤职工劳动能力鉴定标准1)极重度智能损伤;2)四肢瘫肌力≤3级或三肢瘫肌力≤2级;3)颈4以......

·新婚姻法夫妻买房具体要求是什么？
      婚姻的到来总是伴随着买房问题。根据新婚姻法的出台，新婚夫妻的买房要求有了变化。与从前的婚姻法不再相同。买房问题往往会成为新婚夫妻的难题婚姻法要求不断变化，那么新婚姻法夫妻买房的具体要求是什么呢?新婚夫妻该如何买房呢?下面就随我们一起来看看吧。......

·工伤认定花钱吗，各鉴定机构的职责范围怎么划分？
      在上班的过程中，难免会不小心受伤。如果不小心在上班的过程中因为工作而受到了伤害，那么这次受伤肯定会优先考虑为工伤，然而不少人却因为急于治疗却忽略了申请工伤需要哪些条件，首先就是关于申请工伤认定是否花钱。那么去做工伤认定花钱吗？各鉴定机构的职......

·公司注册资金实缴验资吗
      公司注册资金实缴验资吗“大众创业，万众创新”的浪潮一波接一波，刚创业的人一般资金和经验都不足，不知道创业中的你是否还在为公司注册资金而烦恼?是否还在为公司注册资金实缴验资而烦恼?不用怕，我们将在下文中为您进行详细解答。一、公司注册资金实缴验资......

·吉县农村拆迁补偿多少钱呢？
      吉县农村拆迁补偿多少钱呢？为了适应经济建设的需要，为人民建设更美好安宁的家园，方便交通，充分发挥现代交通工具的便捷，用时间缩小边远地区的距离，实现城乡一体化，希望广大人民群众支持配合，特制定本条例。一、征地补偿1、征收耕地补偿标准旱田平......


·诈骗罪辩护词-平顶山律师朱品文
      辩护词（被告马某某/辩护律师朱品文）平顶山市中......


·南京市第四看守所
    南京市第四看守所地址：秦淮区石杨路26号（南京市第二拘留所旁）......


·民间贷款存单质押贷款有何不同？
      民间贷款存单质押贷款有何不同？一、什么民间贷款？民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。只要双方当事人意见表示真实即可认定有效，因借贷产生的抵押相应有效，但利率不得超过人民银行规定的相关利率。民间借贷是一种直接融资渠......

·渠县政府信息公开的方式是什么
      渠县政府信息公开的方式是什么根据我国的法律规定，全国各地的政府行政部门都是要进行信息公开的。信息公开的方式可以是主动公开也可以是依照申请进行公开。信息公开的作用就在于让人民成为政府工作的监督者，促进行政部门的廉洁建设。渠县政府信息公开的方式......

·不属于书证有哪些？
      不属于书证有哪些？证据在司法活动中是最重要的东西，因为合法的证据以及证据的完整可以决定案件最后的审判结果。当然，证据是有类别的，分为很多种，那么不属于书证有哪些呢?我们在下文为您简要分析一下，希望对您有所帮助。不属于书证有哪些1、物证......

·公司法定代表人被刑拘如何变更 生活当中，如果公司的法定代表
      公司法定代表人被刑拘如何变更生活当中，如果公司的法定代表人被公安机关刑拘的话，可能是因为公司的原因，也有可能是因为公司法定代表人本人的原因。如果公司法定代表人本人涉嫌刑事犯罪的话，这样公司肯定是需要变更公司法定代表人的。在这种情况下，对于......

·离婚财产公证怎么做？
      我国法律规定夫妻双方只有在感情破裂的情况下才可以离婚，这是法律上离婚的必要条件，拉近到现实生活中，既然您做出了离婚，相比也是最终不得以的选择。离婚我们面临着最现实的问题就是财产的分割，对于离婚财产公证怎么做，夫妻一方为防止对方变卦对财产公证......

·开发商应当按照约定时间，向购房者交付商品房，若出现延期交房的
      开发商应当按照约定时间，向购房者交付商品房，若出现延期交房的情况，那此时开发商就要承担相应的法律责任了。不过这种情况下，对于购房者而言应该如何追究开发商延期交房的责任呢?下面，我们就这个问题为你做详细解答。一、开发商延期交房的责任该怎么追究......

·婚前房屋婚后可以增加所有权人吗
      一方在结婚之前就购买的房屋，此时通常都是登记在其个人名下的，但在结婚之后可能由夫妻共同来还贷，另一方也就会要求加上自己的名字，也就是增加所有权人。那实践中婚前房屋婚后可以增加所有权人吗?我们马上为你做详细解答。一、婚前房屋婚后可以增加所有权......

·医疗事故处理赔偿标准是怎样的
      医疗事故处理赔偿标准是怎样的医疗事故在生活中是经常都会发生的，因此我们可以未雨绸缪，提前了解医疗事故的处理程序和赔偿的标准，有助于您在面对医疗事故时维护自己的合法权益。下面，整理了医疗事故处理赔偿标准的相关内容，希望对您有所帮助。一、医疗事......