建设工程质量保证金管理办法
  
  一、为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法；
  
  二、 本办法所称建设工程质量保证金（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定；
  
  三、 发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：
  
  （一）保证金预留、返还方式；
  
  （二）保证金预留比例、期限；
  
  （三）保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；
  
  （四）缺陷责任期的期限及计算方式；
  
  （五）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；
  
  （六）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式；
  
  （七）逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。
  
  四、 缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责；
  
  社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。
  
  五、 推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金；
  
  六、 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金；
  
  采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金；
  
  七、 发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；
  
  八、 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；
  
  九、 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任；
  
  由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用；
  
  十、 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金；
  
  十一、 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请；
  
  十二、发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理；
  
  十三 、建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行；
  
  十四、本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释；
  
  十五、本办法自2017年7月1日起施行。
  
  《建设工程质量保证金管理办法》的规定对建筑工程承包人形成了一定的制约，使其不能为了利益而不顾及建筑工程的质量，有了相关的保证金管理规定，公众也不会因为建筑工程出现问题却找不到负责人而烦恼。希望以上回答对您有帮助。
  
  ...

·公司辞退员工补偿要申报个税吗
      公司辞退员工补偿要申报个税吗随着经济下行压力增大，现在就业形势越来越严峻，各行各业的离职潮一波接着一波，有的是员工主动辞职，有的是公司辞退。按照国家相关规定，公司单方面解除劳动合同，需要给员工支付一定的经济补偿金，那么，公司辞退员工补偿要申报个税吗?我们为您收集了相关资料，希望对您有所帮助。一、公司辞......

·在劳动合同中该怎么约定加班时间
      关于单位安排员工加班，当事人可以在签订劳动合同的时候就在合同中进行相应的条款约定，当然不进行约定也是可以的。那要是约定加班内容的话，此时在劳动合同中该怎么约定加班时间呢?要是你不清楚的话，请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、在劳动合同中该怎么约定加班时间用人单位和劳动者对加班时间的约定，不得违反《劳......

·关联公司劳动关系认定是怎样进行的？
      现代社会，找到一份好工作对于一个成年人来说十分的重要，在进入职场之后，需要跟用人单位签订劳动合同，确定劳动关系，但是在现实生活中，还存在着关联公司，那么，关联公司劳动关系认定是怎样进行的？接下来我们将为您详细的介绍一下关联公司劳动关系认定是怎样进行的这个问题以及与其相关的问题。一、涉及关联公司劳动关......

·劳动合同有什么内容？
      劳动合同是国家法律规定用人单位必须要在规定时间内与劳动者订立的一种合同。当然，劳动合同肯定有自己的一些独特的内容，这样才能对双方的合法权益做出保障。那究竟劳动合同有什么内容呢？我们搜集了相关资料，请在下文中进行了解。一、劳动合同有什么内容《劳动法》第十九条规定了劳动合同的法定形式是书面形式，其必......

·北京工伤认定费用标准是多少？
      在工作中最应该注重的是自身的安全问题，特别是从事危险性工作的工人来说，安全始终是放的第一位，因为一旦发生事故，就会给自己的身体造成严重的伤害，还会给自己带来一定的经济负担，而在工作中受伤害属于工伤可以得到赔付，那北京工伤认定费用标准是多少？下面就详细介绍。一、工伤鉴定费用收费标准：市、区县劳动鉴......

·离婚后一方死亡能分到遗产吗
      毫无疑问，在没有其他约定的情况下，按照法定继承顺序，配偶、子女和父母是第一继承人。但是离婚之后，其中一方逝去，那么另一方还具有继承权吗?下文主要是我们阐述关于“离婚后一方死亡能分到遗产吗”的一些内容。一、离婚后一方死亡能分到遗产吗离婚后，原夫......

·信用卡诈骗在户籍所在地可否立案，司法条例是什么
      信用卡诈骗在户籍所在地可否立案，司法条例是什么信用卡能够让我们透支使用，但是使用信用卡我们需要根据自身的收益能力来进行，因为一旦我们使用的信用卡超出了自己的还款能力，那么慢慢的就会演变成信用卡诈骗的问题，带来的影响也是非常大的，当然也有人会......

·可变更合同的效力是怎样的，合同如何进行变更
      可变更合同的效力是怎样的，合同如何进行变更合同具有法律效力，但是也不是不可改变的，在双方都对合同的部分条款不满意时，可以协商更改。但是有些合同因为一些原因的更改是合法的，有些则是非法的，所以一些朋友对可变更合同的效力问题有所疑惑。下面，的我......

·妻子有外遇离婚财产怎样判？
      婚姻是两个相爱的人的结合，但是如果双方在生活的过程中出现各种矛盾而不能持续下去时，往往会选择结束婚姻，而离婚后又又财产问题、孩子的飞扬问题等等，法律都是有明确规定的，那么如果法院知道妻子有外遇离婚财产怎样判呢？法律关于夫妻共同财产分割的方法......


·离婚继承律师：起诉离婚诉状样本是怎么写的
      离婚在我们现在是种很常见的现象，而向.提起离婚诉讼时......


·南京劳动仲裁
    南京劳动争议仲裁律师帮助南京劳动者维护合法权益，指导南京用人......


·不起诉离婚,可以只请求损害赔偿吗
      很多时候，我们看到在夫妻一方起诉离婚的同时会要求另一方进行离婚损害赔偿。那要是，夫妻不起诉陆浑，那么此时可以只请求损害赔偿吗？请跟随我们一起在下文中详细了解一下这个问题。一、不起诉离婚,可以只请求损害赔偿吗按照《婚姻法》规定，夫妻之间的损......

·新刑事诉讼法证据标准的具体内容是什么？
      新刑事诉讼法证据标准主要包括了犯罪认定的标准和诉讼阶段中的不同要求，为了更加深入的解决案件，它相对于之前的刑事诉讼法，增加了许多新法，提高了公安机关的的办案难度，那新刑事诉讼法证据标准的具体内容是什么?我们进行了以下总结：(一)犯罪嫌疑人、被......

·持刀抢劫量刑是怎么规定的
      关于抢劫犯罪的表现方式可以说多种多样，有的是入室抢劫，有的是)在公共交通工具上抢劫，还有一种比较常见的就是持刀抢劫。这当然构成了抢劫罪，因此就要对行为人进行处罚，那么持刀抢劫量刑怎样的呢?我们将在下文中为你做详细解答。一、持刀抢劫量刑是怎样......

·居间合同纳多少
      居间合同纳多少税一、居间合同纳多少税？1、根据税法规定，征税内容包括，个体工商户的生产、经营所得对，企事业单位的承包经营、承租经营所得，劳务报酬所得稿酬所得工资、薪金所得等等，而居间费属于个人所得税中的劳务报酬所得。间居合同所得税征收适用......

·非法批准征用、占用土地罪是什么？
      我国对农村土地的保护力度一直很大，即使是因为建设需要征用土地的，必须要经过国土部门批准才行。而作为国家工作人员，要遵纪守法，按照规定办事，不得非法批准征用土地，否则的话，要承担法律责任。那么，非法批准征用、占用土地罪是什么?下面我们跟随我们了......

·导致合同无效的情形都有哪些
      导致合同无效的情形都有哪些一、导致合同无效的情形都有哪些合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同必须满足主体合格、意思真实、内容不违法等三个条件，任何一个条件的违反将可能导致合同无效。根据我......

·跟单信用证中提单欺诈的法律风险
      跟单信用证是信用证的一种，是指银行有条件的付款保证,它是银行应买卖合同中买方的要求开具一张以卖方为受益人的信用证，在卖方提交符合信用证规定的包括提单在内的装运单据后，先向卖方支付货款，然后再向买方追偿。有以下几个特点：　　　（一）......

·什么是犯罪目的和动机？
      犯罪目的，是指犯罪人希望通过自己所实施的犯罪行为达到某种危害社会的结果的心理态度，一般只存在于直接故意犯罪的过程中。某人对某种危害结果所持的希望、追求的心理，就是犯罪目的的内容。   犯罪动机，是指刺激犯罪人实施犯罪行为以达到犯......