法律知识

 首页 >>法律知识

绿化工程承包合同的参考范文 绿化是为美化环境,近年来,很多


律师普法 www.law64.net

绿化工程承包合同的参考范文
  
  绿化是为美化环境,近年来,很多城市都在实施绿化工程,为市民营造一个美好的生活环境。承包绿化工程需要签订绿化工程承包合同,合同中对于工程的质量和标准都做了明确的要求,但是承包工程的合同究竟该怎么写,很多人都拿不准,也可能根本没接触过。针对此类情况,我们将在本文为您普及下工程合同的内容,供您参考。
  
  一、绿化工程承包合同的参考范文
  
  绿化工程承包合同
  
  业主(甲方):
  
  承包方(乙方):
  
  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行 施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
  
  第一条:工程概况
  
  1、工程名称:
  
  2、工程地点:
  
  3、预定开工日期: 年 月 日
  
  第二条:施工范围
  
  1、施工范围:
  
  回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
  
  第三条:施工方式
  
  1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
  
  第四条:工期
  
  1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,预计 天(包括法定假日),不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
  
  2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。
  
  (1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。
  
  (2)不可抗力因素。
  
  第五条:工程质量及验收标准
  
  1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的,本工程不能评定为合格。
  
  2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
  
  3、苗木成活率达到100%。
  
  4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。
  
  第六条:工程价款及结算、付款方式
  
  1、工程预算总价款为人民币 元(大写 元)。
  
  2、结算方式:
  
  (1)甲方应在预定开工日期前 个工作日内,向乙方预付工程预算总价款的30%;
  
  (2)甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%;
  
  (3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
  
  (4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
  
  (5)以上付款的方式均以 支付。
  
  第七条:保养期
  
  1、苗木保养期为 个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
  
  2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。
  
  第八条:双方义务
  
  1、甲方义务
  
  (1)委派现场代表 负责对工程建设进行全面管理。
  
  (2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工用水、用电(水电费由 方承担)。
  
  (3)提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。
  
  (4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。
  
  2、乙方义务
  
  (1)委派现场代表 负责对施工其间的全面管理。
  
  (2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
  
  (3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
  
  (4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。
  
  (5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
  
  (6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起 内与甲方核对工程价款,与竣工验收后的`两个月内完成结算。
  
  第九条:违约责任
  
  1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。
  
  2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
  
  3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。
  
  4、工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。
  
  5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
  
  6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
  
  第十条:转让条款
  
  未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
  
  第十一条:合同终止
  
  1、因解除而终止
  
  (1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
  
  (2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任
  
  (3)合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。
  
  (4)合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任
  
  2、有下列情形之一的,合同权利义务终止:
  
  (1)本合同按约定履行完毕;
  
  (2)本合同经各方协商一致而终止;
  
  (3)本合同因一方出现本条第1款的违约情况(包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为),另一方发出解除合同的通知;
  
  (4)法律法规规定终止的其他情形。
  
  第十二条:适用法律条款
  
  本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
  
  第十三条:争议的解决
  
  凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
  
  第十四条:其他
  
  1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
  
  2、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  
  3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起自行终止。
  
  4、本合同一式 份,甲、乙双方各执 份,每份均具同等法律效力。
  
  甲方: 乙方:
  
  地址: 地址:
  
  法定代表人: 法定代表人:
  
  (或授权签约人): (或授权签约人):
  
  日期: 日期:
  
  投诉监督电话: 投诉监督电话:
  
  签订合同一方面可以确保双方对于工程的责任明确,另一方面也对工程的质量和标准进行了约定,也包含了验收的标准。因此签订承包合同是很有必要的,在这里我们提醒您要十分重视承包合同的拟定,确保自己的利益得到合法的保障。
  
  ...

·造成劳务派遣事实劳动关系之过谁来承担?
      造成劳务派遣事实劳动关系之过谁来承担?在工程建设领域,劳务派遣是一种非常重要的用工形式。施工单位会同派遣工签署劳动合同,规定好工资及福利待遇等各种事项。实际操作中,因为没签署劳动合同引发的纠纷比较多,由于劳务派遣涉及到两个单位,这里就涉及到问责的问题。那么造成劳务派遣事实劳动关系之过谁来承担?下面我......


·事业单位所属企业改制工作有哪些
      事业单位所属企业改制工作有哪些?为了跟上经济发展的快速步伐,事业单位作为社会发展的主要力量,需要改革创新,根据自身功能转型成为合适的企业。事业单位人员包括许多医护人员和高校教师,他们承担着社会医疗卫生、教育领域的职能。事业单位所属企业改制中除员工安置外还应做好清算、公开工作。以下是改制需要做的工作......


·人防工程如何招标,前期工作是怎样的
      人防工程如何招标,前期工作是怎样的?一、人防工程如何招标人防工程建设项目的发包与承包,实行招投标制度。实行招标发包的人防工程建设项目,包括项目的设计、施工、监理以及重要设备的采购,应当按照《中华人民共和国招标投标法》的规定,采用公开招标或者邀请招标的方式进行招标。国家和省重点人防工程建设项目不宜公......


·国有企业改制劳动争议案件受理范围是什么?
      国有企业改制劳动争议案件受理范围是什么?由于企业制度不断改革,现代企业制度的建立,国有企业也在不断改革的过程中,因为制度的改革带来的劳动合同的解除、安置职工、买断工龄等问题,事关劳动者合法权益,我们需要谨慎对待,那么在国有企业改制劳动争议案件中法院的受案范围是什么?了解到这个问题有助于劳动者诉讼时更......


·拖欠克扣工资需要承担什么样的法律责任?
      老板拖欠和克扣劳动者工资的问题会经常出现,而劳动者往往因为法律知识的欠缺不知道如何维护自己的合法权益,有时遇到雇佣方稍微懂点法律知识,强词夺理的糊弄一下您,让人反而分不清自己的利益是否受到损失,下面,为你详细介绍相关知识。克扣工资”是指用人单位无正当理由扣减劳动者应得工资报酬(即在劳动者已提供正常劳......


·检察院提出抗诉的法定事由
      《民事诉讼法》第185条规定了人民检察院提出抗诉的法定事由。对于人民法院的裁判和诉讼行为,必须具有下列事由之一,人民检察院才能提出抗诉。(一)原判决、裁定认定事实的主要证据不足根据最高人民检察院发布的《人民检察院民事行政抗诉案件办案规则》......


·债权债务纠纷案例
      债权债务纠纷案例一、案例近日,旌阳区新中镇妥善调解了一起涉及金额巨大的债权债务纠纷。在村调委会、镇司法所的耐心调解下,最终保护了双方的合法权益,使得矛盾成功化解。新中镇茶店村4组的张某与梁某是多年的好友,两家人关系也一直不错。2011年,两家......


·个人如何申请专利产品,个人申请专利费用是多少?
      个人如何申请专利产品,个人申请专利费用是多少?个人申请专利的,不论是在申请费用还是程序上面,都是与公司申请专利有所区别的。那到底个人如何申请专利产品呢?具体的申请费用又是多少?针对这方面的问题,我们将在下文中一一为您解答。一、个人如何申请......


·呼阳高速征地补偿标准是什么?
      呼阳高速征地补偿标准是什么?随着我国社会的不断发展,在很多地方都要进行工程的建设,我们经常可以看到一些高速公路在修建的过程中会占用私人的土地,因此就需要对土地所有者进行一定的赔偿,来弥补土地所有者失去的损失,那呼阳高速征地补偿标准是什么?下面......



·扬州市看守所会见,取保候审,无罪罪轻辩护
      扬州市看守所会见规定扬州市看守所在押人员时,......



·广州市第一看守所
    广州市第一看守所地址:广州市白云区槎头广海路狮岗北街9号(湖天货......



·根据交通事故实际造成的损害结果,具体可以分为轻微事故、一般事
      根据交通事故实际造成的损害结果,具体可以分为轻微事故、一般事故、重大事故以及特大事故,对待不同等级的事故,在具体处理的时候也是不同的。那具体来说,其中的轻微交通事故该怎么处理呢?请在下文中进行详细了解。一、轻微交通事故该怎么处理发生《中......


·如何理解“驰名商标注册人的利益可能受到损害”
      《商标法》第十三条规定第二款规定,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。《驰名商标认定和管理暂行规定》第十一条规定,判......


·根据我国法律的规定起诉离婚怎样判离婚?
      您都知道是离婚在我国,意味着双方在法律上所具有的夫妻的身份就已经消失了。但是实际上,许多普通老百姓,他并不知道根据我国法律,如果进行离婚诉讼的话,法院会怎么样判。根据我国法律的规定起诉离婚怎样判离婚?那么,接下来我们将为您详细的介绍一下相关的......


·商业合同违约金上限是什么?
      商业合同违约金上限是什么民事权利主体双方订立合同确立法律关系。任何合同都有可能履行不当导致合同违约。在双方当事人对于履行不当有约定时的赔偿责任法律也有规定。有明确的期限规定,如商业合同违约金上限是什么?需要您了解。下面律师我们为您解答。一、商......


·双方都起诉离婚应该怎么处理
      夫妻双方都通过法院要求解除婚姻关系的这种情况并不是没有,也就是说在离婚诉讼请求当中,双方都属于原告方要求和对方解除婚姻关系。其实这种离婚诉讼请求,更多的情况下不是要解除婚姻关系,而是针对婚姻关系解除以后的财产分割,抚养权等这些要求法院进行判......


·未成年人盗窃罪量刑标准
      根据法律中对盗窃罪的主体规定,其中只要是已满16周岁的人,同时具有了刑事责任能力的话,就能构成盗窃罪。也就是说现实中有部分未成年人也是可以构成此罪的,但我国一向对未成年人都是宽大处理的,那通常对未成年人犯盗窃罪是如何处罚的呢?我们带来未成年人盗......


·债权债务纠纷案例
      债权债务纠纷案例一、案例近日,旌阳区新中镇妥善调解了一起涉及金额巨大的债权债务纠纷。在村调委会、镇司法所的耐心调解下,最终保护了双方的合法权益,使得矛盾成功化解。新中镇茶店村4组的张某与梁某是多年的好友,两家人关系也一直不错。2011年,两家......


·跨国公司海外并购存在的问题
      跨国公司海外并购存在的问题一、跨国公司海外并购存在的问题1、监管制度的限制根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的规定,只有符合特定条件的外国投资者经过商务部严格的审批程序后方可成为上市公司的股东,且持有的上市公司股份必须锁定三年......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?绿化工程承包合同的参考范文 绿化是为美化环境,近年来,很多

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·你好我十四号早上要去十里坪监狱去接一个刑满人员不晓的怎么去
·你好,我在单位交了社保,一直没有卡,说我在老家办理了
·:由于员工在工作中违反规定,公司让员工离职,当天写了离职,123日离职,由于员工天休假,还
·我是浙江省丽水市的我弟弟在您那鲁中监狱服刑,请问我和我妈妈
·我要要回抚养权
·丈夫长期对我家暴,喊骂,脏话,恶语不短,我和他没有一点感情,
·杨律师您好,事情经过是这样的120号上午我妈妈在扫自
·你好,想咨询一下,两人离婚了,房子是两人的,名字,想改成一个人的名字需要对方做什


推荐律师


江苏 顾小东律师
副主任 法学学士 
18013892489

上海 罗东升律师
主任律师 
18516500148

浙江 何强律师
副主任律师 法学硕士 执业14年
18868876507

上海 黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319

福建 陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376

热门城市

·六盘水律师
·
迪庆律师
·
乌兰察布律师
·
澄迈律师
·
舟山律师
·
襄阳律师
·
长沙律师
·
海外律师
·
保亭律师
·
甘肃律师
·
镇江律师
·
万宁律师
·
扬州律师
·
新北律师
·
济南律师
·
氹仔岛律师

老律师网·法律知识
www.law64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报