甘肃省房屋装修合同范本是怎样的？
  
  甘肃省房屋装修合同范本
  
  发包方(简称甲方)：__________________________________
  
  承包方(简称乙方)：__________________________________
  
  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费者合法权益条例》，中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
  
  一、概况
  
  1、甲方装饰住房系合法居住。
  
  乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
  
  2、装饰施工地点：_________区(县)___________路____弄(村)____号___楼____室。
  
  3、住房结构：____________房型______房_____厅_____套，施工面积___________平方米。
  
  4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
  
  5、承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
  
  6、总价款：￥_________元，大写(人民币)：______________________________
  
  其中：
  
  材料费：________________________________，人工费：_____________________
  
  管理费：________________________________，设计费：_____________________
  
  垃圾清运费：____________________________，税金(3.41%)：____________
  
  其他费用：___________________________
  
  经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
  
  7、工期：自_________年_______月________日开工，至________年_______月_______日竣工，工期________天。
  
  二、关于材料供应的约定：
  
  1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
  
  本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
  
  2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
  
  3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  
  三、关于工程质量及验收的约定：
  
  1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准，质量评定验收标准。
  
  2、本工程由_________方设计，施工方案。
  
  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
  
  4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
  
  5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件四)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
  
  6、工程验收。
  
  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认，事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验，若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
  
  7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
  
  四、有关安全生产和防火的约定：
  
  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
  
  五、关于工程价款及结算的约定：
  
  1、工程款付款方式列下表：
  
  2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。
  
  3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七)，保修期从竣工验收签章之日起算。
  
  4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。
  
  付款时间 付款百分比 金额
  
  对预算设计认可 签订合同之日1000元，第二次付款时扣除
  
  合同签订后 开工彰二到五天 65% 元
  
  施工过程中 工期进度过半 30% 元
  
  竣工验收 当天 5% 元
  
  增加工程项目 签订项目变更表 100% 元
  
  注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。
  
  六、其它事项
  
  1、甲方工作：
  
  (1)甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
  
  (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
  
  (3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。
  
  2、乙方工作：
  
  (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。
  
  (2)指派______________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。
  
  (3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
  
  七、违约责任：
  
  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付违约金。
  
  2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付违约金。
  
  3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。
  
  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。
  
  八、纠纷处理方式：
  
  1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
  
  2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向
  
  ——市仲裁委员会申请仲裁;
  
  ——人民法院提起诉讼。
  
  (将不选定的解决方式划出)
  
  九、合同的变更和解除：
  
  1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款__________%支付违约金，并办理终止合同手续。
  
  2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
  
  十、其它约定：
  
  1.
  
  2.
  
  3.
  
  十一、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
  
  合同附件为本合同的组成部分。
  
  甲方(签章)： 乙方(签章)：
  
  委托代理人： 法定代表人： 住 址： 委托代理人：
  
  电 话： 地 址： 邮 编： 电 话： 邮 编：
  
  签订日期： 年 月 日
  
  
  签订地点：
  
  综上所述，我们可以知道甘肃省房屋装修合同范本将各种条款都注明了，对于房屋的合法性、施工款、工期、交付说明、验收标准以及双方违约责任都一一写上，这在一定程度上保障了屋主的权益，同时合同也约定了付款时间，这对于工程组资金流来说也是很重要的。
  
  ...

·生活中有许多人选择通过买房来保护自己存款的价值，但总会遇到买
      生活中有许多人选择通过买房来保护自己存款的价值，但总会遇到买房签订合同后不想买了的情况，多数人对于违约后果几乎没有了解，那么我国关于买房子签了合同后不想买了后续流程有什么相关规定呢?我们为您做详细的解答。一般要看是开发商的原因还是你自己的原因，如果是开发商没有尽到告知义务的话是他们的责任，所有的款项......

·房屋租赁合同登记备案证明代办需要哪些材料
      一般来说，房屋租赁合同登记备案都是租客提出，房东配合办理，如果双方没有时间，可以由中介代为办理。那么房屋租赁合同登记备案证明代办需要哪些资料？下面我们整理了有关资料，让我们一起来做个具体了解吧。一、办理房屋租赁合同登记备案证明是中介的义务所在中介机构有代办登记备案的义务，违者将面临最高3万元的罚款......

·房屋租赁合同要贴印花税吗
      印花税因为税率低,在税收收入中所占比重不大,一般不会对纳税人造成过重的经济负担,所以许多人对它知之甚少,但实际上它的征税范围却很广泛，那么是否包括房屋租赁呢，也就是房屋租赁合同要贴印花税吗?在这里，我们将为您进行简单的介绍。一、在不同类型的房屋租赁合同中，是否需要贴印花税？1、个人出租房屋合同需要交纳印......

·新婚姻法婚后买房写一方名字属于夫妻的共同财产吗？
      一、按照新婚姻法规定，不论房产证上是一方的名字，还是双方的名字，只要是夫妻双方婚后共同出资（包括贷款）取得的房屋产权，均为共同财产。二、新婚姻法对于婚后房产权属问题的其他几种情况：1、夫妻双方婚后出资(包括贷款)取得房屋产权，离婚后房屋的分割首先，明确产权，不论房产证上是一方的名字，还是双方的名字，均......

·可以借用他人的名义买房吗
      可以借用他人的名义买房吗一、可以借用他人的名义买房吗房屋买卖过程中，不具备购房条件的人借用他人名义购房的情况屡见不鲜，如以他人名义参加单位集资建房、购买经济适用房、两限房及无法办理住房贷款而以他人名义购买住房等等。无论在何种情形下，买房人借用他人名义购房都存在极大风险，一旦被借名人不诚信，买房人的......

·道路施工合同范本是怎样的
      道路施工合同范本是怎样的？条条道路通罗马，国家经济的流通与发展离不开道路的建设。如今道路很多，人们出行方便，但是道路使用久了就会出现开裂、塌陷的现象，这并非偶然，而是长久使用日积月累的结果。所以要想把道路修建坚固，就要先做好前期的准备工作......

·讨债技巧 —抓住把柄，攻其薄弱环节
      一般知法明理者会识时务而认账，但多数情况是对方厂长，经理似乎谁也不怕。仔细揣摸，真正欠债不还的企业法定代表人总有一、二项要怕的事情。对方究竟怕什么，须根据不同形势不同性质对象的不同个性、环境进行分析，采取相应的对策。...

·管辖异议申请书
      申请人：B市××有限公司地址：B市××区××大厦××号l法定代表人：F职务：经理申请人因××省A市××商店诉申请人××合同纠纷一案，向法院提出管辖异议。请求事项：将该案移送至B市××区人民法院审理。事实和理由：（应祥述事实与理由......

·农村土地承包法实施细则规定
      农村土地承包法实施细则规定农村土地承包法实施细则规定第一条为规范农村土地承包经营权流转，维护流转双方当事人的合法权益，促进现代农业和农村经济全面发展，现根据《农村土地承包法》及有关规定，制定本细则。第二条坚持以家庭承包经营为基础、统......


·南京市第二看守所取保候审的程序和条件？
      南京市第二看守所地址建邺区下圩村19号联系电话（......


·南京离婚律师起诉书
    南京离婚律师办理离婚案件,为离婚当事人提供法律咨询,南京离婚律......


·工伤认定没有来单位叫回去上班怎么办?
      职工因为工作原因，发生骨折的，应该尽快申请工伤认定。工伤认定从发起申请到出具鉴定结果，总是要花费一定时间的，最长可以是两个月。这段期限内，职工可以在医院接受治疗，情况不严重的话，也不会影响正常上班。那么，工伤认定没有来单位叫回去上班怎么办?我......

·劳动关系解除证明书该怎么写，有什么用
      根据《劳动法》规定，当你辞职离开公司时，要办理劳动解除证明，这样才能顺利的到新的公司报道入职，对于劳动者而言，也是保护自己和合法权益的手段，的我们下面为您介绍，劳动关系解除证明书的作用以及范文。一、劳动关系解除证明书劳动合同法规定用人单位......

·1、劳动关系，是指用人单位与劳动者之间，依法所确立的劳动过程
      1、劳动关系，是指用人单位与劳动者之间，依法所确立的劳动过程中的权利义务关系。用人单位，是指中华人民共和国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织。同时。也包括国家机关、事业单位、社会团体与劳动者建立劳动关系的。现在很多公司为了节约人工......

·拖欠货款的违约责任有哪些
      拖欠货款的违约责任有哪些一、拖欠货款的违约责任“买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。”“......

·劳动合同法主动辞职的相关规定
      为了追求职业进一步的发展，更换一个新的环境或者获得更高的报酬，劳动者往往会选择从原单位主动辞职，跳槽到新的单位就业。那么，劳动合同法主动辞职相关规定有哪些?员工主动辞职，用人单位是否要支付违约金?下面一起来看一下。劳动合同法主动辞职的相关规......

·车祸造成的损失由谁赔偿
      车祸造成的损失由谁赔偿一、车祸造成的损失由谁赔偿1、交通事故责任者对交通事故造成的损失，应当承担赔偿责任，承担赔偿责任的机动车驾驶员暂无力赔偿的，由驾驶员所在单位或者机动车的所有人负责垫付。2、肇事车辆是单位的，驾驶员若执行职务，即在工作......

·再审发回重审作出的判决是否可以申请再审
      根据《最高人民法院关于民事审判监督程序严格依法适用指令再审和发回重审若干问题的规定》第三条“虽然符合本规定第二条可以指令再审的条件，但有下列情形之一的，应当提审：（一）原判决、裁定系经原审人民法院再审审理后作出的”，指令再审后经审理作出的终......

·最高法国有土地使用权相关司法解释
      最高法国有土地使用权相关司法解释土地一直以来都是人们关注的重点，随着土地使用权流转的加速，关于土地使用权的各种纠纷也层出不穷。有因为拆迁产生纠纷的，有因为转让产生纠纷的，还有因为土地使用权的继承产生纠纷的。人民法院在审理各种土地使用权纠纷......