发包人承包人谁是债权人债务人 一、发包人承包人互为债权人债务人
  1、承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.承包人有时也称承包单位、施工企业（《建筑法》）、施工人（《合同法》）.
  承包人的工程承包主体资格除满足《合同法》关于合同主体资格的要求外,还要满足《建筑法》关于施工合同承包人主体资格的要求.施工合同的承包人必须具有企业法人资格,同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书,在核准的资质等级许可范围内承揽工程.
  建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任：
  （ 1）、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工.
  承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步.承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等.
  （2）、接受发包人的监督.《合同法》第二百七十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查.”
  （3）、确保建设工程质量达到合同约定的标准.《合同法》第二百八十一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建.经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任”.《合同法》第二百八十二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任.”
  （4）、发包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失.
  2、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人.发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人.
  依据《合同法》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任：
  （1）做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场.《合同法》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿.
  （2）向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任.
  （3）对工程质量、进度进行检查.《合同法》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查.
  （4）组织验收.建设工程竣工后,发包人应及时组织验收.《合同法》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收.
  （5）支付价款,接收工程.
  （6）交付使用.发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。
  建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。也就是互为债权债务人,当一方履行了自己的义务后,另一方尚未履行或尚未完全履行义务,则履行了义务的
  一方为债权人,对方为债务人。
  上面已经解答发包人承包人谁是债权人债务人这个问题，应该会对您有所帮助。其实发包人和承包人是一对相对应的概念，相互之间存在权利和义务，那么它们也就互为债权人和债务人。所以具体的情况还需要进行具体分析。...

·丈夫借钱不能还 债权人闹到老婆单位怎么办？妻子有义务偿还吗
      丈夫借钱不能还债权人闹到老婆单位怎么办？妻子有义务偿还吗在生活中常常有这样的问题，丈夫向他人借钱不还，债权人找到老婆单位那里要债，当你遇到这种丈夫借钱不能还，债权人闹到老婆单位怎么办呢？到底该不该帮丈夫还钱，下面我们就为您简单解释一下这方的问题。一、丈夫借钱不能还，债权人闹到老婆单位怎么办，妻子......

·贷款诈骗罪的构成条件是什么
      贷款诈骗罪的构成条件是什么银行通过贷款的方式将所集中的货币和货币资金投放出去，可以满足社会扩大再生产对补充资金的需要，促进经济的发展;同时，银行也可以由此取得贷款利息收入，增加银行自身的积累。但是在贷款领域出现一些不和谐的现象，如贷款诈骗。数额较大的贷款诈骗会构成犯罪，到底贷款诈骗罪的构成条件是怎样......

·合同免责条款不可抗力
      合同免责条款不可抗力在合同条款中，都会有一些不可抗拒的条款，当遇到这些情况时是可以免除责任的。虽然在签订合同当中没有注明，但在法律中是有相关的规定的。那么合同免责条款不可抗力有哪些?又是如何规定的。下面，我们详细为您介绍。一、什么是不可抗拒条款不可抗力条款是指合同中订明如当事人一方因不可抗力不能......

·单位拖欠货款怎么办？
      单位拖欠货款怎么办？一、单位拖欠货款怎么办?1、建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了两年的诉讼时效，丧失胜诉权2、胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行3、法院在受理强制执行后，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款;4、另外债务人名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行......

·债权人怎么追讨债务
      债权人怎么追讨债务一、债权人怎么追讨债务如果借款期限已经满，经出借人催要而仍未偿还借款的，出借人可以依法向人民法院提起诉讼，运用法律武器保护自己的合法权益。出借人在起诉时要注意诉讼时效，《民法通则》第135条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为两年。”如果超过二年的诉讼时效，人民法院就......

·“五险一金”是每一位在职员工比较关注的问题，考虑的条件
      “五险一金”是每一位在职员工比较关注的问题，考虑的条件之一，也是用人单位给自己的保障性待遇，不同的地区，相关的规定有所区别。南京五险一金查询的内容有很多，包括南京养老保险个人账户查询、南京医保个人账户查询、个人历年缴费情况查询等等，下面，为......

·著作权登记合同的模板是怎样的
      著作权登记合同的模板是怎样的？在当今社会，人才济济，越来越多的人有著作，人们的维权意识也越来越重，于是进行著作权登记。在中华人民共和国境内，凡是中国公民，法人或者非法人单位的作品，不论是否发表都享有著作权。那么您又知不知道著作权登记合同的......

·合同法留置权适用的合同类型有哪些？
      合同法留置权适用的合同类型有哪些？随着《民法典》（2021年1月1日起实施）的颁布，《合同法》将被废止。合同法留置权适用的合同类型有哪些的问题在民法典第九百零三条等中有对应规定。留置权是我国法律规定的一种保护债权人利益的一种权利，它是法定的权利。......

·大家都知道，在工作期间受伤是认定为工伤的，但是如果劳动者要想
      您都知道，在工作期间受伤是认定为工伤的，但是如果劳动者要想享受工伤的待遇，得到相关的赔偿，就必须要进行工伤鉴定，那么您知道该如何鉴定工伤吗，鉴定工伤的流程是怎样的?这个问题，我们在下文为您做了解答，希望对您有所帮助。一、鉴定工伤的流程是怎样......


·黄某某涉嫌非法行医罪无罪辩护得到从轻判处
      黄某某涉嫌非法行医罪辩护词   ......


·镇江要债
    镇江要债帮助个人和企业解决要债难问题，律师免费提供法律咨询,为......


·交换公司债券发行条件是什么?
      交换公司债券发行条件是什么?债券的发型对于公司来说是非常重要的，因为如果公司因为资金周转不开或者是想要上市这个时候公司为了募集资金这个时候往往会发行债券，因为这是最好的集资方式，而如果是交换公司债券发行条件是什么呢?我们马上为您介绍相关内容。......

·因为醉驾肯定是要被判处拘役的，因此在司机被拘役期间，用人单位
      因为醉驾肯定是要被判处拘役的，因此在司机被拘役期间，用人单位是可以根据劳动合同法开除当事人的。当事人在醉驾被拘役以后当前的工作肯定是要受到牵连的。但是，也有很多人在醉驾被拘役期间比较担心的一个问题是生活中司机醉驾后去哪找工作?因为害怕留有底案......

·签订劳动合同的条件有哪些
      根据我国《劳动合同法》的规定，用人单位必须要在建立用工关系之日起的一个月内，与劳动者签订书面的劳动合同，否则的话就需要对劳动者赔偿双倍工资。那么实践中，签订劳动合同的条件有哪些呢？请跟随我们一起在下文中进行具体了解。一、签订劳动合同的条件......

·关于工程承包方式是什么?
      关于工程承包方式是什么？近年来随着国内的经济的飞速发展，城市内越来越多的建筑需要进行拆迁改建，而这就涉及到了如何正确的开发建设了。往往这个时候都是有施工团队或者是开发商对所属项目进行承包建设，这时候我们比较疑惑的是，关于工程承包方式是什么呢......

·技术服务合同受托人的违约责任
      技术服务合同的受托人依《合同法》第三百六十二条第二项及相关条款的规定承担下列违约责任：　　一、未按照合同约定，按期、保质完成工作成果，应承担免收报酬、支付违约金或者赔偿损失。　　二、未按照合同约定的期限交付工作成果，退还委托人提供的技术资......

·建筑工程材料供应与管理分析 建筑工程材料供应与管理是施工项
      建筑工程材料供应与管理分析建筑工程材料供应与管理是施工项目中一个非常重要的部分，很多企业都忽视了对于材料供应管理的重要性，有一套规范的材料供应办法和管理制度对企业来说是必不可少的，接下来就一起和我们了解一下对于材料用于管理的有关内容。1、......

·企业征收土地程序是怎样的？
      企业征收土地程序是怎样的？企业、政府都可以是征地的主体，但是企业征地时为了获取利润，而不是为了公共利益，故而企业在征地前需要整理材料，向当地政府报备，对于满足征地条件的，申请会被批准。然后由政府协调征地事宜，具体来说，企业征收土地程序是怎样......

·检察院审查起诉阶段律师的作用？
      在审查起诉阶段，律师的主要工作是会见犯罪嫌疑人，为犯罪嫌疑人提供法律帮助，了解案情发生过程，核实犯罪证据，根据案情的实际情况有权申请取保候审，以保证委托人的法定权益。 一、案件移送检察院审查起诉之日起，可以聘请律师提供辩护。 ......