建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算？
  
  一、临时停工损失的计算
  
  临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。
  
  人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。
  
  机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。
  
  造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:
  
  1.对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应拒绝赔偿。只有现场地质条件确与发包方提供的地质资料不符,出现的情况又是有经验的承包方所不能预见的,这时才能对因地质条件变化而停工造成的人工窝工、机械闲置进行补偿,但不计利润,并且对处理该情况所采取的具体措施支付费用。
  
  2.对于因地下构筑物和文物等障碍物引起的停工,障碍物必须是施工图纸和发包方提供的资料中未进行说明的,且是承包方不能预见的,造价工程师才能对停工引起的人工窝工、机械闲置和处理费用予以确认。
  
  二、长期停工的损失计算
  
  长期停工常常是由于发包方因无力支付工程款,致使合同无法继续履行而造成的。这时,承包方有权要求发包方支付在合同终止前已完工程的入工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用等进行赔偿。具体的停工损失计算如下:
  
  1.人工窝工、机械停置费用的计算
  
  发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工,机械停置费按经济签证计算。双方未做停工退场签证的,造价工程师可以根据施工组织设计及进反报表等资料,确定停工时已施工的项目,根据施工内容数量确定需要的施工人数和机械设备的种类,机械数量可以从施工组织设计中查得。停工时间可按合同有关条款执行或由双方协商确定。合同中未对停工时间进行约定,双方又达不成协议的,目前对此类停工时间如何计算还没有专门的规定。有的承包方在索赔报告中指出,其施工机械在工地停工后,一直停放在工地上,其机械闲置费应从停工开始计至办理结算或起诉时间为止。造价工程师在处理索赔时应遵循两个原则,一是所发生的费用应是承包商履行合同所必须的和已经实际发生的;二是承包商不应由于停工的发生而额外受益或额外受损,即对实际损失进行赔偿。1999年12月建设部推行的《建筑工程施工合同示范文本》中,发包方不按合同支付工程款(进度款)双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包方可停止施工,停止施工超过56天,发包人不支付工程款(进度款)的,承包方有权解除合同。在FTDIC合同条件中,暂时停止施工,暂停时间已持续84天以上,暂停影响到整个工程的,承包方可终止合同。发包方长期拖延付款,造成承包方停工达56天或84天之久,双方又未能对延期付款达成协议的,承包方应当对工程的前景有合理的预见,对风险有较理性的把握,应积极采取措施,降低损失,因而有义务及时做好人员和机械的安置工作。因此,我们认为:在合同没有约定,双方又达不成协议的情况下,对推行《建设工程施工合同示范文本》(1999)以前的工程,停工时间可参照FTDIC合同条款按84天计算,以后的工程可参照示范文本按56天作为计算人工、机械的停工天数。
  
  2.支付承包方根据约定已定购的材料、设备费用计算
  
  对于承包方已按合同约定订货的材料、设备,承包方应负责退货或解除购货合同,不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由发包方承担。
  
  3.进度款的利息
  
  承包方按合同的约定向监理工程师或甲方代表按月提交已完工程量的报告,监理工程师或甲方代表收到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量。确认计算结果14天内,发包方应向承包方支付工程进度款。延付进度款可按月计算复利,延付进度款利息的计算时间应从确认计算结果后第15天开始,算至办理结算形成结算报告的时间为止。
  
  4.工程款利息
  
  发包方、承包方在终止施工后办理了已完工程结算,则发包方应在28天内支付结算价款,若发包方拖延付款,双方也未达成延期付款协议,承包方可向发包方要求延期支付工程款利息。
  
  5.临时设施费补偿
  
  由于终止合同的工程已完工程结算款中所包含的临时设施费,一般小于承包方的实际花费。因此,对工程完成比例不大的项目,临时设施费补偿,可通过清点现场承包方所建的临时设施的实际投入减去工程结算中所含的临时设施费求得。对于主体工程已经完成的,承包方所投入的临时设施一般均已到位,这时临时设施补偿可通过以下算式进行计算。
  
  投标书中的直接费×临时设施费率×中标通知书中规定的上浮或下浮比率-已完工程结算中所含的临时设施费。
  
  6.工程保险费的计算
  
  承包商已将工程进行投保的,合同终止时。承包方可要求发包方支付自己已交纳的保险费与工程结算款中的保险费的差额。索赔金额=已交纳的保险费-已完工程结算中所含的保险费。
  
  7.管理费的计算
  
  从工程停工至承包方撤离工地,承包单位可向发包方要求在此期间的现场管理费。
  
  现场管理费的计算可由:
  
  本工程直接费×现场管理费率÷合同工期×停工天数×折减系数。
  
  工程直接费可按投标书中的直接费×中标通知书中规定的上浮(下浮)比率或直接费与工程含税造价的比例×工程(概)预算造价确定。停工天数的确定同上述人工机械停置时间的确定。工地停工后,承包方投入的管理费用相对正常施工时少,因此应乘一个折减系数,该系数可参照有些省、市的经验,按40%左右的比例计算。
  
  8.看场费用
  
  双方尚未办理工地交接手续前,承包方派人看管工地现场的,则参照同类人员社会平均工资水平计算看场期间的看场费用。
  
  因建设纠纷造成的停工情况要考虑齐全，临时停工与长期停工两者情况不同，需考虑到的误工费也不一样，临时停工涉及到的误工费偏少，长期停工造成的影响面偏大，应考虑到多重影响，多种误工费的赔偿问题。
  
  ...

·在施工过程中，往往需要整个项目的规划，并按照相关要求进行施工
      在施工过程中，往往需要整个项目的规划，并按照相关要求进行施工。而施工项目并不是随意安排，而是需要按照法律规定进行管理，考虑施工项目的方方面面，从整体上进行把握。接下来律师我们将为您提供建设工程施工项目管理规范，供您参考。建设工程施工项目管理规范1、总则1.0.1为提高建设工程项目管理水平，促进建设工......

·中国铁路总公司改制后职工补偿标准是怎样的
      中国铁路总公司改制后职工补偿标准是怎样的？此前，网络上出现了中国铁路总公司改制的消息，经确认该消息属实。相信在铁路总公司改制之后，中国在铁路运输方面会有新的发展和变化。公司改制，对于员工们来说最关心的问题就是改制后对员工的补偿问题。下面我们来了解一下企业改制对员工是怎么补偿的吧。一、公司改制职工补偿......

·工程质量处理的程序是怎样的
      工程质量处理的程序是怎样的随着我国的国民经济的不断增长，铁路、公路等工程建设发展速度加快，城市化进程脚步加快，可是随之而来的工程质量问题就成了当下的一个热点，时常在新闻中看到某某工地发生工程质量问题。那么工程质量处理的程序是怎样的呢?下文中对工程质量处理的程序作说明。工程质量事故发生后，一般可以......

·无合同劳动关系确认需要哪些证据资料?
      按照劳动合同法规定，员工入职后一个月内，双方签署书面的劳动合同。现实生活中，一些小企业违规操作，不和员工签署合同，而是以口头的方式确认劳动报酬等事项。这对于员工来说是不利的，应该尽快的申请确定劳动关系仲裁。那么，无合同劳动关系确认需要哪些证据资料?下面请看我们给出的这篇文章。一、无合同劳动关系确认需......

·试用期可以随时辞职吗,试用期辞职怎么给工资？
      试用期内，单位和劳动者的权利都不是很明显，因此对劳动者辞职、单位辞退的要求也不是那么严格。因此，有的人就觉得试用期可以随时辞职。这样的想法是否正确呢？请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、试用期可以随时辞职吗《劳动法》和《劳动合同法》关于试用期的规定是一项特殊规定，目的在于促进劳动力资源合理配置。在......

·军人离婚有什么法律规定
      一、军人离婚有什么法律规定总政治部颁发的《军队贯彻实施〈婚姻法〉若干问题的规定》对于军人离婚的要求和程序作了明确规定。其中第11条规定：“现役军人离婚，应当严肃慎重，不得违反国家法律和军队纪律，不违背社会公德。”第12条规定：“现役军人申请......

·买卖婚姻是什么 处理买卖婚姻要注意什么
      我国的婚姻制度遵循婚姻自主原则。婚姻当事人有权基于本人的意志，自主自愿地决定自己的婚姻问题，不受他人的干涉和强制。但我国很多地区仍然存在着包办、买卖婚姻。无论在道德还是法律上，买卖婚姻都是不允许的，是不合法的。那到底买卖婚姻是什么呢?下文中我......

·重庆交通事故人身损害赔偿的规定什么
      交通事故如果不幸发生了，人身损害赔偿就成为了双方的关注焦点。肇事者想要少花一定钱，伤者想要多获得一点赔偿。但是各个地区都对交通事故人身损害赔偿有着相关的规定的。下面我们就为您整理了重庆交通事故人身损害赔偿。一、重庆交通事故人身损害赔偿......

·一个抵押权担保数个债权的清偿顺序是怎样的?
      一个抵押权担保数个债权的清偿顺序是怎样的?一个抵押权担保数个债权的清偿顺序物权法解释：第一百九十九条【数个抵押权清偿顺序】第一百九十九条　同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：1、抵押权已登记的，按......


·最高人民法院关于区分劳务合同..与劳动合同..的裁判观点
      【最高人民法院裁判文书】    ......


·江宁房产律师
    江宁区房产律师提供土地法、房产法、工程建设法等建筑房地产领域......


    警察口头警告会被记录吗?警察口头警告一般不会有记录，因为警告是针对极其轻微的违法行为。除警告之外的其他行政处罚在相应的执法......
    夫妻在因为各种原因离婚的时候，如果有未成年子女的话，那么就必须对子女的抚养问题做出处理，否则的话是不能离婚的。那么夫妻离......
    商标使用许可合同违法导致无效的依据是什么?现在社会当中同样的产品的生产厂家或者销售方都是成千上万的，消费者可以体会到的同......
    交警能够暂扣车辆的情形包括哪些一、交警能够暂扣车辆的情形包括哪些《中华人民共和国道路交通安全法》第七十二条第二款规定......
    上市公司融资方式有哪些(一)内源融资由于在公司内部进行融资，不需要实际对外支付利息或股息，不会减少公司的现金流量;同时由于资......
    相关律师解答仲裁通常是45天，如果案件起诉法院，那时间会在3-6个月左右。相关法律根据《中华人民共和国劳动法》(以下简称《劳动......
    诈骗分为很多种且在社会上层出不穷，其中集资诈骗是比较常见的一种。为了更好的预防集资诈骗的发生，我们必须明确集资诈骗特征。......
    在如今的社会中很多人都会选择同居的方式，在同居过程中拥有了一个小孩子，此时孩子父母共同抚养，但当关情破裂，同居结束后，孩......