建筑工程承包意向书
  
  建筑工程一般都是由开发商承包出去给别人做的，这时候有意向承包的单位应该提交一份建筑工程承包意向书，意向书的制作需要规范的，接下来我们就为您介绍一篇建筑工程承包意向书范本以供参考。
  
  工程施工意向书
  
  甲方： (以下简称甲方)
  
  乙方： (以下简称甲方)
  
  依照国家、地方有关法律法规，结合本工程特点，为明确甲乙双方在建筑工程协议中的权利、义务和经济责任，双方本着平等互利和诚实守信的原则经共同协商一致，就湟源县火祖阁南商业广场工程原则上同意承包给乙方 施工，特达成以下协议，以便共同遵守。
  
  一、工程名称
  
  湟源县火祖阁南商业广场。
  
  二、工程地点
  
  湟源县东大街以南(火祖阁正对面)。
  
  三、工程承包方式
  
  包工包料。
  
  四、工程施工内容
  
  施工图纸范围以内所有工作内容具体(电梯除外)。
  
  五、开竣工日期：
  
  开工日期：二O一三年七月三十日
  
  竣工日期：二O一四年十一月十五日
  
  注：此工期为绝对工期，不因其它任何因素而改变。
  
  (一)协议工期中包含总工期和阶段工期，已经考虑以下因素在内：
  
  1、法定节假日及公休日。
  
  2、恶劣天气对施工造成的影响(不可抗因素除外)。
  
  3、高考、中考期间政府对施工的限制造成的延误。
  
  4、夏、秋收对施工造成的影响。
  
  5、与其他施工工序期间不可避免的交叉作业影响。
  
  6、政府职能部门的执法检查、各种奖项的评比造成的停工。
  
  7、施工过程中各种检查、验收造成的影响。
  
  (二)乙方须按照甲方总体网络计划施工，确保每月工程进度满足甲方的工期要求。
  
  六、质量目标
  
  达到国家验收规范合格标准。
  
  七、安全文明施工标准
  
  达到“青海省安全文明工地”标准。
  
  八、合同价款
  
  (一)采用预算结算方式进行结算。
  
  (二)计价依据：执行《青海省建设工程消耗量定额》(2004版)，取费执行标准叁类取费，由乙方垫资到主体封顶，可在标准叁类取费基础上上浮取费部分的5%进行计费。
  
  注：1、甲方在施工现场提供水、电源接口，乙方产生的水电费须装表计量，计量装置由乙方自费安装，其价格由国家相关计价标准从工程款中扣除。
  
  2、合同签订后乙方向甲方交纳履约保证金10%。以现金或转账的形式转入甲方指定账户，乙方施工至正负零时，甲方退还履约保证金总额的50%，主体封顶后退还其余50%。
  
  3、合同价款(暂估)：人民币捌仟伍佰萬元(RMB8500万元)。
  
  九、工程费用的支付与审批
  
  本工程不提供预付款，主体完工后支付已完工程量的80%进度款;工程完工验收合格并决算后支付结算的95%，其余5%为质保金，质保期满后退回，不计利
  
  息。
  
  甲方支付乙方工程款时，直接付至乙方提供的本合同主题的公司财务账户
  
  内。因乙方提供的银行账户信息不准确或乙方要求付至其它账户而影响甲方拨付工程款的，由乙方承担全部责任。甲方付款的同时，需要由乙方向甲方提供工程所在地的正式发票。
  
  甲方每月25日前，对乙方当月已合格完成的工程量进行审核。乙方月结算
  
  单及工程竣工结算单须经甲方公司预结算管理部审核、公司主管领导盖章签字后生效。经甲方签字、盖章后的工程款结算单，是甲方挂账、付款的依据。
  
  工程竣工验收合格后15日内，乙方向甲方递交完整的工程结算资料，甲方
  
  给乙方办理竣工结算。
  
  十、材料供应方式与管理
  
  (一)材料供应：
  
  1、甲方协调供应的主要材料明细：
  
  钢筋、商混等。
  
  2、除甲方提供的上述材料外，其它一切材料均由乙方负责。
  
  (二)材料管理
  
  甲方提供的材料由乙方自行管理。
  
  十一、施工设备
  
  (一)本合同工程施工设备由乙方自备，并按照甲乙双方约定时间按时进场。乙方施工设备进场后，应通知甲方，并作现场书面认定备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则乙方应承担相应的违约责任。
  
  (二)乙方设备停放于管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域，不得乱停乱放。
  
  (三)乙方使用的甲方设备，由甲方统一安排，并签订租赁合同，双方按租赁合同进行管理和结算，乙方应每月向甲方上报运行记录。零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准，费用在工程结算时扣除。
  
  (四)对于甲方零星使用乙方机械设备，由甲方工程部签证。
  
  (五)乙方每月应将自由主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方 部门，供甲方对施工资源与生产进度进行及时掌握和分析。
  
  (六)乙方施工设备要求安全装置齐全，性能可靠，在施工期间其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方设备造成损坏的，由乙方承担相应的赔偿责任。
  
  (七)其它补充款项：
  
  十二、质量要求
  
  (一)质量目标与要求
  
  本工程质量标准按 执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率应达到 %(优良率达 %)以上，工程综合验收质量评定达 标准。(依据合同条款补充具体工序的标准，要求)
  
  (二)质量检查与验收
  
  1、乙方应确保承包工程的质量达到约定标准。
  
  2、本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由 方负责，费用由 方承担。
  
  3、乙方须配合监理工程师对乙方施工现场检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方须在自检合格之后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。
  
  4、工程经甲方验收后，国家或地方质监部门验收合格后方视为正式验收。
  
  5、因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，返工、修理期间产生的费用应由乙方独立承担，因工程质量不合格所给甲方造成的损失，应由乙方进行赔偿，且约定工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未完成整改，则甲方有权指定第三方进行整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项中扣除。
  
  6、乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。
  
  7、本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。
  
  8、其它：
  
  十三、安全生产与文明施工
  
  (一)乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，并向甲方交纳安全保证金。乙方因管理不善而发生安全事故及重大环境事故，该保证金将不再退还。
  
  (二)乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全人员3名，兼职安全管理员2名，加强施工作业的安全管理。
  
  (三)乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成的伤亡事故的责任和因此发生的费用均由乙方承担。
  
  (四)甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按合同规定作出处理。
  
  (五)乙方在施工现场内必须使用合格的安全防护用品。费用已包含在合同价中。
  
  (六)发生重大伤亡及其它安全事故时，乙方应自行在第一时间采取必要措施，及时抢救伤员，防止事态进一步恶化，并尽快通报甲方。
  
  (七)乙方必须为其施工人员办理意外伤害(或雇主责任)保险，保险由乙方自费，同时乙方须将保单复印件在签订合同后7日内报送甲方备案。超过7天为办理保险的，由甲方代为购买，费用在履约保证金中扣除。
  
  (八)乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地相应的管理规定，共同维护工地的治安，做好施工工地和生活区的治安保卫工作。
  
  (九)乙方须遵守有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保证环境卫生整洁良好。
  
  可以看出建筑工程承包意向书中需要承包商表达出自己对于承包的意向，以及对承包之后的一些事情进行约定，意向书会给项目承包结果带来直接的影响，因此写一份标准的工程承包意向书是很重要的，...

·退休工人有高温费吗，高温费如何发放？
      现在人们的自我保护意识比较的强，对于和自身相关的利益，也是尽可能的去争取。所以入夏以来不少的退休的劳动者常会咨询相关的退休费用的问题，而且对于在工作期间所拥有的一些福利待遇，退休之后是否依然可以继续享受之类的问题非常的关心，那么退休工人有高温费吗，高温费如何发放?一、退休人员有高温补贴吗根据国家......

·工程项目设计施工过程非常复杂，需要专业公司完成。拿到建筑工程
      工程项目设计施工过程非常复杂，需要专业公司完成。拿到建筑工程项目的建设单位，不会自己进行工程设计、施工等，他们会将这些这些工作承包出去，工程发承包也是工程建设中的重要环节。那么有关建设工程承包的解释是什么？下面我们一起看看我们的说法。一、有关建设工程承包的解释是什么？工程承包是具有施工资质的承包......

·工伤认定时限是多久，需要哪些材料?
      工人在工地上受伤后，如果比较严重的话，在得到治疗后，工人应当及时提出工伤认定申请。建筑公司没有帮助办理的话，工人可以委托家属处理。当地的劳动局是进行工伤认定的地方，其受理后会在一定期限内出具鉴定书。那么，工伤认定时限是多久呢?下面我们跟随我们了解下相关知识。一、工伤认定时限是多久呢?人力资源和社会......

·出院后多久做工伤认定？
      在工作过程中，因为工作原因而导致人身受到损害的话，此时需要先对受伤职工进行治疗，在差不多的时候可以申请进行工伤认定。这就有人问了，一般在出院后多久做工伤认定呢?对于工伤认定的时间问题，下文中我们为你做详细解答。一、出院后多久做工伤认定(一)工伤认定的申请时限。职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定......

·债务人的工资是否可以抵债
      债务人的工资是否可以抵债一、债务人的工资是否可以抵债如果欠条到期了债务人不还钱，那么债权人就可以向人民法院申请支付令强制要求债务人还钱。只要债务人有工资，那么债权人就可以向法院申请强制执行债务人的工资来还债。但是需要注意的是，每个月在执行对方工资还钱的时候法院需要先扣除一部分工资来保障债务人的基本......

·卖方延期交房可以解除合同吗
      在房地产市场上，有不少的开发商都会依仗自己的强势地位，不依购房合同办事，甚至是常常会出现延期交房的情况。那么，卖方延期交房可以解除合同吗？对此，我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、卖方延期交房可以解除合同吗当事人一方迟延履行主要......

·民法总则个人破产的规定是什么?
      民法总则个人破产的规定是什么？随着《民法典》（2021年1月1日起实施）颁布，《民法总则》将废止。其实个人宣告破产是针对一些特殊人群来说的。比如说公司当中的主要负责人，因此普通公民不会涉及到个人破产的相关程序。不过我国《民法典》当中对于个人破......

·房产合同违约金比例是多少
      房产合同违约金比例是多少？房产合同违约金比例是多少法律没有具体规定合同违约金的比例，合同违约金以当事人约定为主，可以约定具体数额，也可以约定计算方法，如果约定的违约金过高或者过低，当事人可以请求予以减少或增加。如果是定金合同，约定定金数额不......

·什么是私募股权投资基金？
      什么是私募股权投资基金？在我国的资本市场上，存在各种形式的投资工具，最为常见的就是股票、债券和基金。在这三者之中，基金的专业性最强，风险性和收益都适中，很受青睐。基金按照募集方式的不同，分为私募基金和公募基金。在私募基金里面，成长最为迅速的......


·云南省西双版纳州看守所家属律师预约会见办事指南（试行）
      一、事项名称：看守所预约会见指南。二、设定依据......


·南京金融凭证诈骗罪律师
    南京金融凭证诈骗罪律师解读金融凭证诈骗罪的概念、认定、情节严......


·医疗纠纷如何打官司?
      医疗纠纷如何打官司?一、如何起诉1、选择最有利的法律依据主张权利2、如果确认因为医疗行为遭受损害，患者一方可以起诉医疗机构;因多个医疗机构的医疗行为遭受损害的，患者可以同时起诉多个医疗机构;如果在诊疗过程中，确认因医疗产品，比如医疗器械、药品......

·什么是公示催告程序？
      一、什么是公示催告程序？　　公示催告程序，是指在票据持有人之票据被盗、遗失或者灭失的情况下，人民法院根据当事人的申请，以公告的方式催告利害关系人在一定期间内申报权利，如果逾期无人申报，根据申请人的申请，依法作出除权判决的民事诉讼程序。就其......

·刑事拘留行政拘留治安拘留有什么区别？
      刑事拘留行政拘留治安拘留有什么区别？拘留，是公安机关对违反治安管理条例或者需要紧急扣押的犯罪嫌疑人采取的扣留和拘禁的惩罚手段，我国的拘留分为行政拘留、治安拘留、刑事拘留和司法拘留，其中，行政拘留的处罚最为严厉，那么，这几种拘留方式的区别是......

·购车合同超期违约赔偿的规定是怎样的
      购车合同超期违约赔偿的规定是怎样的现在车辆越来越多，很多人在4S店购买车辆后，签订购车合同，但是合同到期后还没有提到车，这种事件频频发生。购车合同签订是否有效用，不然为什么合同到期还拿不到车呢?那么，让来为您讲述一下关于购车合同超期违约赔偿......

·工伤死亡抚养费是多少？
      工作当中受伤是谁都不愿意看到的，有的严重的工伤甚至出现了死亡，这给家庭造成了严重的伤害，家庭不仅失去了生活来源，精神上也受到极大伤害。对有孩子需要抚养的家庭来说，经济负担是非常大的，因此也必须考虑工伤死亡抚养费的问题。接下来，有想了解的朋友......

·上海房屋租赁需要什么资料才能备案登记
      《上海市房屋租赁条例》第十五条规定，房屋租赁合同的订立和变更都要进行登记备案，不登记备案虽然不影响合同的效力，但不能对抗善意第三人。那么，上海房屋租赁需要什么资料才能备案登记呢?下面由我们为您解答，希望对您有所帮助。一、《上海市房屋租赁条......

·增值财产是夫妻共同财产吗？
      增值财产是夫妻共同财产吗?增值财产除孳息和自然增值外，是属于夫妻共同财产，夫妻一方财产在婚后的收益主要包括孳息、投资经营收益及自然增值。自然增值是婚前财产在不改变状态的情况下实现的增值，一旦改变状态投入生产经营，所获得的增价性质就会发生变化。......

·农村土地承包经营权
      在农村，夫妻共同财产的分割主要涉及房屋、承包的土地、果园等。妇女权益保障法第32条中规定，妇女在农村土地承包经营、集体经济组织收益分配、土地征收或者征用补偿费使用以及宅基地使用等方面，享有与男子平等的权利。妇女结婚、离婚后，在农村土地承包经营......