![]() |
建筑工程施工框架协议范本是怎样的?
有问题要咨询?建筑工程施工框架协议范本是怎样的在实践中签订合作框架协议之后,就表示双方达成了初步合作意向,基本上就可以把其他的竞争者排除在外了。没有其他的竞争者,合作双方就可以就进一步的合作展开深入工作。那么合作框架协议的范本是怎样的?下面为您带来一篇建筑工程施工框架协议的范本。 建设工程施工框架协议 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国民法典》(2021.1.1生效)及其它有关法律、法规的规定,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就施工事项特订立本框架协议。 1、项目概况 1.1 项目名称: 1.2 项目地点: 2、合同范围 2.1 施工内容: 2.2 承包方式: 2.3合同保证金:(人民币) 。 为履行本框架协议及预备签订的正式施工合同,乙方向甲方交纳 ,待本工程竣工验收后甲方无息退回乙方。但清东陵工程项目因政府部门原因不能继续进行的,双方协商后甲方连带利息(按同期银行贷款利率计算)和本金退回乙方。 保证金到帐后本协议生效。 2.4 合同工期 2.4.1 预计开工日期 年 月,具体开竣工日期以双方正式签订的合同为准。 3、合同价格 合同总价暂定为:(人民币)大写 : (详见乙方提交的工程量清单报价文件)。 鉴于清东陵工程项目的完整施工图纸尚未全部提供,双方根据现有图纸以《河北省建筑工程预算基价》和造价信息为依据进行估算,暂定了本工程总价为壹佰贰拾亿元人民币。待甲方提供了正式完整的施工图纸后,双方按照《河北省建筑工程预算基价》和造价信息为依据的原则确定工程总价后签订正式合同,正式合同为总价固定形式,据实结算。 4、双方权利与义务 4.1 甲方权利与义务 4.1.1 甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。 4.1.2 甲方负责提供施工图纸六套及有关施工文件,并提供施工场所。 4.1.3 甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。 4.1.4 甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。 4.1.5 甲方负责、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。 4.1.6 甲方负责向乙方发布书面开工通知,并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。 4.1.7 甲方负责按照合同约定支付工程款。 4.1.8甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。 4.1.9甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查,并督促乙方采取整改措施。 4.2 乙方权利与义务 4.2.1 在正式施工合同签订后3日内,乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。 4.2.2 乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布臵要求、做好各项施工准备工作。 4.2.3 乙方负责按规定在施工期间每月 20日向甲方提交已完成月工程量统计报表。 4.2.4 乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。 4.2.5 乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度,乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理,并及时提供相关各种见证资料及记录,对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。 4.2.6 乙方应严格按照国家有关持证上岗规定,确保所属人员按规定持证上岗。 4.2.7为确保合同履行,乙方必须于 年 月 日 前按照本合同安排进场,进行正式开工前的相关准备工作。 4.2.8 乙方应按甲方、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工,确保工程质量、进度及安全。 4.2.9 乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害保险,保险费用由乙方承担。 4.2.10 乙方的工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表,全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、民工管理等职责,不得随意离开工地。 4.2.11乙方全面了解并遵守甲方各项管理制度,服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。 4.2.12乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让。 4.2.13 乙方须按照合同及甲方的管理要求,及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。 5、施工辅助设施 5.1 施工供水 甲方设臵施工用水,由 甲 方装表计量,并经乙方验收确认。 5.2 施工供电 甲方负责向乙方提供 (电压或容量)的电源端口(盘柜)至并经乙方验收确认。乙方自备电源(备用电源)时,其发电站(机)到各工作面的整个设施安装并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。 5.3 现场施工道路 (甲方提供)甲方按工程主合同要求向乙方无偿提供如图所示的施工道路,该道路的维护保养由乙方负责,乙方自建临时施工道路须符合甲方总体现场要求和技术要求。 5.4 施工住房 由乙方按照现场情况自行搭建。 6、质量要求 6.1 质量目标与要求 工程综合验收质量评定达 合格 标准。 6.2 质量检查与验收 6.2.1 乙方应确保承包工程的质量达到约定标准,并就承包 工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。 6.2.4 乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时,乙方必须在自检合格以后,及时申请甲方验收。 6.2.6 因乙方原因造成工程质量不合格,乙方应无条件进行返工或修理,使工程达到合同约定的质量标准, 7、安全生产与文明施工 7.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准,遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求,确保施工安全。并签订《安全生产责任书》, 7.2乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员1名、兼职安全管理人员1名,加强施工作业的安全管理。 7.3乙方必须对所属施工人员进行安全教育,认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全,并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。 7.4甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导,并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。 7.5发生重大伤亡及其他安全事故时,乙方应采取必要的措施,及时抢救伤员,并防止事态进一步扩大、减少损失,同时须立即报告甲方。 8、环境保护 甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。施工中如需对原工作内容进行变更,甲方应提前10天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。 9、工程款支付 9.1本工程无预付款。 9.2本工程乙方施工到正负零并经验收通过后,甲方按已完工程量的70%支付乙方。以后每月按照乙方上报并经监理和甲方核实的当月已完工程量的70%拨付工程款。 9.3工程完工并经竣工验收合格及资料备案通过后,双方进行工程结算,甲方按照工程结算总价款付至95%。其余5%待保修期结束10日内付清。 10、竣工验收与完工结算 10.1 竣工验收 10.1.1 乙方施工完毕,应向甲方提出验收申请,由甲方在七 日内组织验收。甲方应该积极协调,尽快组织验收。 10.2 完工结算 10.2.1 甲方收到乙方递交的相关文件,在15个工作日内审查完毕无误后再进行完工结算。 11、质保期 本合同质保期为 ?年,时间从竣工验收合格之日算起。 12、违约责任 12.1 甲方违约责任 12.1.1 若由于甲方原因,未按照本合同约定的条件和期限付款,承担延期付款部分的同期银行存款利息。 12.1.2 由于甲方原因造成乙方损失的,甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。 12.2 乙方违约责任 由于乙方造成的原因违约,由乙方直接承担相应的经济损失 的赔偿责任,具体内容双方在正式施工合同中进行约定。 13、不可抗力及免责条款 不可抗力系指:由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免,直接影响本合同履行的外部力量双方免责。 14、争议与仲裁 14.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方协商解决;协商不果时可提请天津市人民法院予以裁决。 15、其他 本协议为确立双方承发包身份的框架性文件,对双方具有法律约束力。双方正式签订的施工合同的主要内容应和本协议的内容相一致。本合同一式8 份,其中正本4份、副本4 份,正本甲乙双方各2份,副本甲方2份、乙方2份。 本合同签订地 甲方: 签字/盖章 乙方: 签字/盖章 年 月 日 《民法典》第七百九十五条 【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。 以上就是一篇建筑工程施工框架协议范本,如果在生活中您需要的话,可以参考一下。因为框架协议系对双方达成一致意思表述的书面表示,框架协议没有约定违约条款,所以法律的约束性比较低,对于双方签订正式合同具备指导意义。... ·昆山工伤鉴定时间需要多久? 工伤鉴定是在工伤认定之后提出的,只有工伤认定的结果是不能向用人单位索要赔偿的,必须要有工伤鉴定的结果才可以。而每个地方由于其具体的政策不同,所以工伤鉴定结果出来的时间也有所不同,2017昆山工伤鉴定时间需要多久?一、昆山工伤鉴定时间需要多久?《劳动法》第三条、第四条和《工伤保险条例》第十七条对工伤认定...... ·杭州劳动保障监察投诉书怎么写 劳动者靠自己双手辛勤劳动换取收入,但是好多企业没有按时足额发放员工工资,没有保证员工必要的休息时间,没有依法为员工缴纳社保,还好我国出台了劳动保护法律法规,从此劳动者维权有了法律依据,但是劳动者普遍法律意识不强,面对企业损害自身合法权益,虽然知道有劳动保障监察但不知道怎么书写投诉书,那下面我们就将杭...... ·劳动合同陷阱常见的有哪些? 员工在劳动关系当中,不仅要注意督促公司尽快的和自己签订劳动合同,另一方面也必须要仔细阅读合同当中的条款,确认合同当中的主体内容是符合法律规定的,没有损害自己正当权益的条款然后再签字。并且在和公司签订劳动合同之前,员工本人可以先行了解一下,劳动合同陷阱常见的有哪些?一、劳动合同陷阱常见的有哪些?常见...... ·工伤认定书超期有哪些后果? 劳动者受了工伤之后,最好及时去进行工伤认定,因为工伤认定是有时间限制的,劳动者如果不及时去进行工伤认定,一旦超过了期限会给自身带来一些不利的后果,因此很多人就想要知道工伤认定书超期有哪些后果,有没有别的救济办法呢?下面就来告诉您答案。一、工伤认定书超期有哪些后果1、劳动保障行政部门不再受理用人单位...... ·辞职员工的条件有哪些 辞职员工的条件有哪些?什么情况下可能会辞职?一、辞职员工分类1、员工主动辞职,是指员工在对工作失去信心,以及对该工作不满意或者是有更好的工作选择时做出的决定。2、公司辞职员工,是指公司在对员工考核中,发现其不足,以及不适合公司要求的情况下,以及该员工在对公司利益损害的情况下,会被公司辞职。二、辞...... ·异地婚姻离婚财产分配是怎么规定的? 实践中有许多夫妻结婚之后并不生活在一起,这种异地婚姻如果要离婚,双方同样要办理离婚手续。而一般异地婚姻双方都是各自管理婚后的财产,所以许多人对异地婚姻离婚财产分配是怎么规定的有疑问,下面请跟随我们一起来了解一下相关的知识吧。一、异地婚姻离婚...... ·非法出租、出借枪支罪量刑标准是怎样的 在我国,很多关于枪支的行为其实都是被认定为犯罪的。就包括非法持有枪支、违规制造枪支等等。也就是说必须要先取得了相应的配枪资格之后,才能持有枪支,否则的话就会构成犯罪。而要是此时还将自己配有的枪支出租、出借的话,同样也是会构成犯罪。那此时犯非...... ·夫妻离婚财产债务抚养费怎么算? 双方感情破裂,确已无法继续共同生活下去的,一般都会选择离婚。离婚涉及各项事情的处理,比如子女的抚养问题,抚养费的支付问题,婚姻期间债务问题,财产分割问题等,不一而足。其中,大部分离婚都是集中在财产债务问题的处理上。夫妻离婚财产债务抚养费怎...... ·畜牧业承包合同 订立合同双方: ______ 县______公社(乡)_______大队(村)________生产队,以下简称甲方; ________县_______公社(村)_______生产队社员________,以下简称乙方. 为了发展畜牧业,为城乡人民提供更多更好的食用畜,为发展农业生产提供生产畜,...... ·关于夫妻共同债务认定的10个法律要点 一、什么情况下构成夫妻共同债务?..、具备共债的共同...... ·南京侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪律师 南京侵犯著作权罪律师解答侵犯著作权罪和销售侵权复制品罪的侵权...... ·360度反馈评价实施步骤 360度反馈评价的实施步骤包括六个环节: 1、组建360度反馈评价队伍。此处应注意的是对于评价者的选择,无论的是由被考评人自己选择还是由上级指定,都应该得到被考评者的同意,这样才能保证被评价者对结果的认同和接受。 2、对评价者训练和指导。对...... ·承运人的免责事项 不论是承运人或是船舶,对于由下列原因所引起或造成灭失或损害,都不负责任。第一项:船长、船员、引水员或承运人所雇用的其他人员在驾驶上或管理船舶上的行为、疏忽或过失www.njLawyer.cn。第二项:火灾,但由于承运人的实际过失或知情所引起的除外。第...... ·再审申请书撰写的原则 再审申请书是当事人对生效判决、裁定、调解书申请再审的工具和载体,也是法院适用审判监督程序对民事案件提起再审最重要的渠道。再审申请书的撰写应遵循以下几个原则:1、目的性民事再审申请书是为了说明原生效裁判、调解书符合法定的应当再审条...... ·交通事故赔偿不正确的处理方法是可以采用的吗? 近年来我们可以很清楚地感觉到交通拥挤程度变高了,各大汽车公司产量提高了,车子的性能提升了,于是买车子的人变多了。马路上奔驰着的车子一多,事故出的自然也就多了,那么出现交通事故怎么处理呢?由于开车的司机们文化程度参差不齐,交通事故赔偿不正确的处...... ·浙江省工商档案如何线上查询 在浙江政务服务网站注册登陆,搜索“企业登记档案查询”,然后选择需要查询的企业具体的登记机关,需要明确到区,进入该区市场监督管理局企业查档所在的页面,点击“在线预约”,前往该市场监督管理局或所在的政务服务中心现场办理查档,或者点击“在线办理”...... ·拒不执行判决裁定罪该怎么处罚 人民法院已经发生法律效力的法律文书“执行难”,是长期困扰着司法实践的突出问题。造成执行难的原因很多,其中之一就是被执行人有履行能力而拒不执行人民法院生效判决裁定。那么,拒不执行判决裁定罪构成要件是什么?我们一起在下文中进行了解吧。一、拒不执...... ·新刑法诈骗罪最新司法解释是什么? 随着当代经济的发展,各类新的经济犯罪形式层出不穷,电话、短信、网络等诈骗案屡见不鲜,具体作案模式也越来越复杂,成为时下警方重点打击的对象。我们的刑法对于诈骗罪相关规定、标准有了新的解释,我们将借着本文为您引述新刑法诈骗罪最新司法解释。一、...... ·徐州市征地补偿标准是什么呢,拆迁的手续是什么啊? 徐州市征地补偿标准是什么呢,拆迁的手续是什么啊?现在城市发展的越来越快了,政府也是到处都在修建高楼大厦和新的建筑物了,难免会造成很多的房子和土地会被征地或者拆迁的情况的,那么当我们遇到了这个问题后该怎么办呢,以下就为您介绍下关于徐州市征地...... 相关法律问答: ·在判抚养权的时候,法院会考虑那些因素? ·申请恢复执行需要多长时间 ·沈律师,你好,我想咨询一下,我原来是有家庭的,因为我出轨了, ·我因危险驾驶被判拘役45天,余今年六月六日,行满释 ·我们没有签合同,我是超市促销员,突然公司打电话叫我今天去不 ·我朋友昨天南航到潮汕机场途中转机的时候不小心摔坏了飞机上的东 ·我想离婚,我和他分居了差不多四年了,因为15年的时候我生了一 ·头部被打至伤,陪偿问题 |
推荐律师
热门城市 ·秦皇岛律师 |
老律师网·法律知识
www.law64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报