《民法典》建筑工程施工合同有哪些相关法律条款
  
  ?《民法典》建筑工程施工合同有哪些相关法律条款
  
  
  第十八章??建设工程合同
  
  第七百八十八条??建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
  
  建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
  
  第七百八十九条??建设工程合同应当采用书面形式。
  
  第七百九十条??建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
  
  第七百九十一条??发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。
  
  总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。
  
  禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
  
  第七百九十二条??国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
  
  第七百九十三条??建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。
  
  建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：
  
  (一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;
  
  (二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
  
  发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。
  
  第七百九十四条??勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
  
  第七百九十五条??施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
  
  第七百九十六条??建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
  
  第七百九十七条??发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
  
  第七百九十八条??隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
  
  第七百九十九条??建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
  
  建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
  
  第八百条??勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
  
  第八百零一条??因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
  
  第八百零二条??因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
  
  第八百零三条??发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
  
  第八百零四条??因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
  
  第八百零五条??因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
  
  第八百零六条??承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
  
  发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。
  
  合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本法第七百九十三条的规定处理。
  
  第八百零七条??发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
  
  第八百零八条??本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。
  
  对于《民法典》建筑工程施工合同所有的内容都为您介绍了，《民法典》中对于建筑施工合同有很多明确的规定，比如工程竣工验收的情况以及工程质量不符合质量要求标准的情况的处理，这些都在合同法中有规定，如果想要了解更多与之相关的内容，可以到网找律师进行咨询。
  
  
  
  
  ...

·中暑工伤认定条件有哪些？
      夏天的时候，天气炎热时，不少岗位会经常出现工人正在执行工作时出现中暑现象。工作岗位上职员在高温天气下执行工作造成的中暑现象是工伤的一种，一般这种情况下工伤认定先由单位申报，那么问题来了，中暑工伤认定条件有哪些呢?一、中暑是否认定为工伤?中暑属工伤，无严重后果也可申请。《工伤保险条例》规定，患有职业......

·最新拖欠工程款起诉书范本
      最新拖欠工程款起诉书范本对于拖欠工程款纠纷的诉讼时效，法律规定一般为三年，当事人一点要在规定的时效内提起诉讼，否则的话自己的利益就有可能受到损害。在提起诉讼的时候，需要写一份起诉状。下面，我们为您带来拖欠工程款起诉书范本，供您参考。拖欠工程款起诉书范本起诉单位：(全称)：______市______县______建......

·出现工伤去哪里申请工伤鉴定？
      在经过了工伤认定之后，确认属于工伤范围的，此时还不够因为没有计算工伤赔偿数额的依据，因而还需要申请进行工伤鉴定，确定了实际造成的伤残等级之后，才能计算赔偿。那此时出现工伤去哪里申请工伤鉴定呢?这难倒了很多人，下文中我们就来为您解答这个问题。一、出现工伤去哪里申请工伤鉴定劳动鉴定机构的组织形式一般为......

·公司参与非法集资牵扯人员员工会被判刑吗
      网络发展带来了很多新鲜事物的出现，如p2p理财、网络贷款等事项，在我们为之欢呼、为之疯狂的时候，一定要考虑一下这些新兴事物是否触碰了法律的红线，是否构成了经济犯罪，例如非法集资等等。目前，我国就有很多公司参与非法集资的不法活动来获取财务。那么，公司参与非法集资牵涉人员会被判刑吗?一、公司参与非法集资牵扯......

·建筑工程分包合同纠纷
      建筑工程分包合同纠纷建筑工程纠纷问题一直是近年来关注的焦点，我国法律明确规定，建筑工程合同不能进行违法分包、转包行为，存在这些行为的建筑工程合同一般情况下都会被认定为没有法律效力。那么，针对建筑工程分包合同纠纷，我们给您做了以下的相关法律分析。一、建筑工程分包的违法分析施工总包单位进行项目分包很常......

·普通地域管辖
      普通地域管辖是指根据当事人住所地确定管辖法院的一种管辖。我国对此的通行做法是采取“原告就被告”的原则，即打民事官司应到被告所在地法院去起诉。那么何为“被告所在地”？“被告所在地”对作为公民的个人被告而言，是指其住所地，即户籍所在地，如果经常......

·离婚调解书与离婚证是一样的吗
      要是夫妻是在法官的主持下调解离婚的话，那此时法院需要作出离婚调解书，然后送达给当事人，需要注意这个离婚调解书也是与离婚判决书具有同等法律效力的。但在很多人的眼里还是认为只有拿到了离婚证才算解除婚姻关系。那这个离婚调解书与离婚证是一样的吗?我们......

·集团公司的设立条件
      一、集团公司成立条件：（一）全国级集团公司成立条件：1、企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上。2、至少拥有5家控股子公司；3、母公司与其子公司注册（www.rox.com.cn）资本总和在1亿元人民币以上；4、集团成员单位均具有法人资格......

·诈骗罪与借款的区别有哪些
      诈骗犯罪当中具体包括了一般的诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪等等不同的罪名，而这些诈骗犯罪其实都是很相似的，因此就让部分人区分不清楚。另外，对于民间借贷中借款不还的情况，有的人也认为构成诈骗罪。那究竟诈骗罪与借款的区别有哪些呢?请......


·南京市第四看守所最新设立
      南京市公安局在原南京市第二拘留所原址新设立南京市第......


·浦口交通事故赔偿
    南京市浦口区交通事故赔偿律师代理南京市浦口地区交通事故处理中......


·很多人在进行房屋租赁的时候，仅仅单纯的考虑到房子的价格，往往
      很多人在进行房屋租赁的时候，仅仅单纯的考虑到房子的价格，往往忽略了房子的环境、交通等，甚至还有忽视国家规定的，租赁那些明确规定了不得进行租赁的房子。那根据我国法律中的规定，究竟什么样的房子不能租赁呢？请一起在下文中进行了解吧。一、什么样的......

·火车票退票新规定是什么
      火车票退票并没有具体法律规定，由铁路局制定并发布，具体参考《铁路互联网购票须知》。(一)关于退票手续费客票预售期改为15天后，开车前8天(含)以上退票的，不收取退票费;票面乘车站开车时间前48小时以上的按票价5%计，24小时以上、不足48小时的按票价1......

·抢劫罪的立案标准
      一、抢劫罪的立案标准抢劫罪是以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。因此，只要以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，应当立案。抢劫罪是行为犯，刑法对构成抢劫罪没有规定数额、情节方面......

·交通事故责任认定书复核申请书范文
      交通事故责任认定书复核申请书申请人：??????????，女，??????????岁，住址：??????????。身份证号：??????????被申请人：??????????，男，??????????岁，住址：??????????。身份证号：??????????被申请人：??????????，男，??????????岁，住址：??......

·计算加班工资有什么方法
      计算加班工资有什么方法一、计算加班工资有什么方法(一)综合计算工时工作制加班费计算1、综合计算工时工作制休息日安排劳动者工作的。应先按同等时间安排其补休。法定节假日不可以补休，2、综合计算工时工作制周期内的上班是在法定休假日的，以300%计算，......

·土地使用证可以抵押的法条是什么
      土地使用证可以抵押的法条是什么我国公民必须要知道，我们赖以生存的土地，在我国是属于国有资源的。您在生活中之所以能够对土地进行利用和分配，是因为在办理了土地使用证以后，并且交纳土地使用税，才对土地进行使用的。并且对土地任何的利用和分配，都必须......

·随着近年来国家对环境保护的大力宣传，民众对自然环境的关注度也
      随着近年来国家对环境保护的大力宣传，民众对自然环境的关注度也增强。各种对环境造成重大污染的事故也越来越频繁地出现在各大媒体、报刊、网络上，这些事故的处置也得到大量的关注。那么，重大污染环境罪的构成要素是哪些？下面，我们就为您真理了相关内容。......

·最高人民法院受理的刑事申诉案件范围
      最高人民法院受理的刑事申诉案件范围：最高人民法Y负责下列案件的再审立案：1、本院作出的终审裁判，符合再审立案条件的；2、高级人民法Y复查驳回或者再审改判，符合再审立案条件的；3、最高人民检察Y依法提出抗诉的；4、最高人民法Y认为......