法律知识

 首页 >>法律知识

工矿产品购销合同怎么写 一、工矿产品购销合同范文 工矿产


律师普法 www.law64.net

工矿产品购销合同怎么写
  
  一、工矿产品购销合同范文
  
  工矿产品购销合同
  
  
  法定代表人:
  
  乙方:
  
  法定代表人:
  
  根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。
  
  第一条 产品的名称、品种、规格和质量
  
  1、产品的名称、品种、规格:
  
  (注明产品的牌号或商标)
  
  2、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第( )项执行:
  
  (1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)按企业标准执行;(4)有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
  
  第二条 产品的数量和计量单位、计量方法
  
  1、产品的数量:____________________________________________.
  
  2、计量单位、计量方法:____________________________________.
  
  (按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)
  
  3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:
  
  _______________________________________________________________.
  
  第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收
  
  ________________________________________________________________.
  
  (国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。)
  
  第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
  
  1、产品的交货单位:________________________________.
  
  2、交货方法,按下列第( )项执行:
  
  (1)乙方送货;
  
  (2)乙方代运;
  
  (3)甲方自提自运。
  
  3、运输方式:____________________________.
  
  4、到货地点和接货单位(或接货人)
  
  _________________________________________________.
  
  (甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)
  
  第五条 产品的交(提)货期限
  
  ______________________________________________________.
  
  (规定送货或代运的产品的交货日期,以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)
  
  第六条 产品的价格与货款的结算
  
  1、产品的价格:按下列第( )项执行:
  
  (1)按物价主管部门的批准价执行;
  
  (2)按甲乙双方的商定价执行。
  
  (逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)
  
  2、产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。
  
  (用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)
  
  第七条 验收方法________
  
  (合同应明确规定:验收时间、验收手段、验收标准、由谁负责验收和检验、在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等。)
  
  第八条 对产品提出异议的时间和办法
  
  1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在 天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
  
  2、如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。
  
  3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
  
  4、乙方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
  
  (甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)
  
  第九条 乙方的违约责任
  
  1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 %(通用产品的幅度为1%~5%,专用产品的幅度为10%~30%)的违约金。
  
  2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。
  
  3、乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
  
  4、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
  
  5、乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。
  
  6、产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。
  
  7、乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。
  
  第十条 甲方的违约责任
  
  1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款 %(通用产品的幅度为1%~5%,专用产品的幅度为15%~30%)的违约金。
  
  2、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得顺延外,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的,按中途退货处理。
  
  3、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
  
  4、甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
  
  5、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
  
  6、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
  
  第十一条 不可抗力
  
  甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任
  
  第十二条 其他___________________________________________________.
  
  按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
  
  本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,调解不成,按以下第( )项方式处理:(1)申请仲裁委员会仲裁。(2)向人民法院起诉。
  
  第十三条 本合同自____年__月__日起生效,有效期至____年__月__日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。
  
  购货单位(甲方):________(公章) 供货单位(乙方):________(公章)
  
  代 表 人:______________________ 代 表 人:______________________
  
  开户银行:______________________ 开户银行:______________________
  
  帐号:__________________________ 帐号:__________________________
  
  电话:__________________________ 电话:_________
  
  
  工矿产品购销合同一般被广泛地用在工业这经济交易活动中,它是一种商品的交换关系,也是经济一种比较常见的经济合同,工矿合同与一般的经济合同不同,也有一些特有的特征,这些我们在文中的为您介绍了,如果还有其他的问题可以来电咨询我们的双鸭山律师。
  
  
  
  
  ...

·建筑工程质量检测管理办法
      建筑工程质量检测管理办法在进行工程建筑的时候,建造的建筑的质量一直是一个备受关注的问题。如果房屋质量不过关不仅降低居民的居住感觉,甚至会危害到人们的生命安全。所以建筑工程质量的检测就显得尤为重要。下面我们就为您介绍建筑工程质量检测管理办法。建筑工程质量检测管理办法第一条 为了加强对建设工程质量......


·工程质量保修期限是什么?
      工程质量保修期限是什么?工程质量是我们非常关心的问题,因为这和我们生活居住的地方是否安全可靠有着很大的关系。如果在正常的使用条件下,工程质量出现了问题,那么,工程质量保修期限是多少?保修的范围又是什么?我们将会在本文中进行详细解答。一、工程质量保修期限法律规定国务院的《建设工程质量管理条例》第三......


·企业拆迁员工补偿是怎样的?
      企业拆迁员工补偿是怎样的?一、对员工的安置问题这不仅涉及到企业自身的损失问题,也涉及到政府对企业下岗员工的安置问题,对员工的安置不当非常容易导致群体性事件。实践中,有的地方制定的关于停产停业损失的规定中包含了对员工的安置费用,比如《北京市国有土地上房屋征收停产停业损失补偿暂行办法》中对于非住宅房......


·成都多大算童工,雇佣童工会怎样?
      成都多大算童工?在成都,但凡未满十六周岁的被雇佣的少年儿童都算童工。并且不独是成都,在我国的全国范围内,雇佣未满十六周岁的少年儿童也都是童工。需要注意的一点是对童工的定义和对未成年人的定义是不一样的,我国未满十八岁的青少年为未成年,十六岁到十八岁的青少年就不算童工了。一、成都多大算童工未满十六......


·一、不能认定为工伤的情形有哪些
      一、不能认定为工伤的情形有哪些职工符合认定为工伤或视同工伤,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:1、故意犯罪的;2、醉酒或者吸毒的;3、自残或者自杀的。还需要注意的是:“醉酒或者吸毒”和“自残或者自杀”,应当以有权机构出具的事故责任认定书、结论性意见和人民法院生效裁判等法律文书为依据,但有相......


·个人国有土地使用权证的办理程序
      个人国有土地使用权证的办理程序相信您对于国有土地使用权证都有一定了解,可能没接触过,但也有所耳闻。国家对土地的管理是非常的严格的,必须按照严格的法律规定获得个人国有土地使用权证,拥有了土地使用权证才意味着您获得了土地使用权,但是具体的该如何......


·社会保险待遇损失如何计算?
      根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(三)》第一条的规定,证明社会保险已不能补办,这是请求的前提。根据现有的社保政策,一般情况下达到退休年龄的社保均无法再补办,在实务中也有判例表明,在劳动者达到退休年龄的,可以直接请......


·保安公司改制的方式有哪些
      保安公司改制的方式有哪些?保安公司是一种比较特殊的公司,由于很多保安公司归公安机关管理,因此在经营上面存在诸多问题。为了使其符合市场经济发展,国家加大了对保安公司的改造力度,通过改制,使其建立现代企业制度。那么保安公司改制的方式有哪些?下面......


·自首与坦白有何区别?
      区分自首与坦白的界限,是司法实践中经常遇到的问题。所谓自首是指犯罪分子犯罪以后,如实供述自己的罪行的行为。所谓坦白是指犯罪分子被采取强制措施后,自己如实交待犯罪事实,并接受司法机关的处理的行为。坦白的本质在于犯罪分子被采取强制措施后,如实交......



·雇主能否根据交通事故责任书中雇员承担主要责任的事实向雇员行使追偿权?
      案情介绍:上诉人马某某因与被上诉人刘XX之间追偿权......



·南京生产、销售伪劣产品罪律师
    如何认定生产、销售伪劣产品罪罪?最新生产、销售伪劣产品罪量刑......



·买房是普通老百姓最重要的一件事情,谁都想买到称心如意的房子,
      买房是普通老百姓最重要的一件事情,谁都想买到称心如意的房子,可如今房地产开发商多如牛毛,一些开发商实力不大,造出的房子存在诸多质量问题,这就影响了业主的正常使用。因此引发的纠纷事件层出不穷。那么谁承担房屋质量问题保修责任?下面我们一起看看我......


·代通知金的计算方式?
      根据《劳动合同法实施条例》》第20条的规定:用人单位依据劳动合同法第40条的规定,选择额外支付劳动者一个月工资解除劳动合同的,其额外支付的工资应当按照该劳动者上一个月的工资标准确定;而江苏省关于额外支付劳动者一个月的工资由以下规定:根据《江......


·交通事故抚养费计算方式
      交通事故发生以后另很多家庭都陷入了悲伤,事故发生了,紧接着就是对于事故的处理和赔偿,交通事故中伤者的种类很多,如果伤者是有需要抚养的孩子的时候,在赔偿过程中也要考虑抚养费的,但是交通事故抚养费计算方式是什么,没有接触过的人根本就不了解。接下......


·上海企业动迁职工如何补偿规定?
      上海企业动迁职工如何补偿规定?上海企业动迁职工如何补偿规定依据《劳动合同法》第四十条有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重......


·劳动加班工资该怎么算?
      劳动加班工资该怎么算?虽然比较常见的是标准工时制度,也就是八小时工时制,但也是存在其他的工时制度的,就包括综合工时制、计件工资制度等等。然而在不同的工时制度下,如果单位安排劳动者加班的话,那此时对于加班工资的计算也是不同的。下文中,我们就来......


·被执行注射死刑的贪官适用法律是什么?
      被执行注射死刑的贪官适用法律是什么?对于特别严重的罪行,我国规定了死刑刑罚。死刑具有惩罚性、震慑型,但是同时也是剥夺他人生命的残忍手段。随着国家反腐倡廉力度的加大,许多贪官被揪出来,有的贪官因为罪行极其恶劣被判处死刑。被执行注射死刑的贪官适......


·法人独资企业股东会决议范本怎么写?
      法人独资企业股东会决议范本怎么写?法人独资企业一般来讲是不需要开股东会的,因此很多人对股东会这方面的知识就不够熟悉,一旦发生特殊原因开股东会之后,您都不知道法人独资企业股东会决议怎么写,其实股东会决议也是非常简单的,只需要把相关事项写清楚......


·医疗纠纷诉讼可以有哪些
      医疗纠纷诉讼可以有哪些赔偿请求?一、因致残而主张的项目包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被抚养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费。二、因就医治疗支出的费用以及因误工减少的收入包括医疗费、误工费、护理......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?工矿产品购销合同怎么写 一、工矿产品购销合同范文 工矿产

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·住房公积金贷款银行方面问题
·如果没有签订合同的情况下,工资是不是该当天结算
·孩子倒卖自己银行卡洗钱己被刑拘一个星期了,能不能申请取保候审
·我家住在贵州省**镇,爸爸妈妈是朴实的农民,对方是我妈妈的侄子,他总是欺负我家,
·医院有责任吗,医院在没经过本人同意把病情告知单位现在单位不和我续签合同了医院有责
·我亲人因交友不慎,认识对方是卖*品的,所以受牵连被判形9年,
·你好,我和朋友合伙开一家奶茶店,投0,其中包10000的首次进货成本,第一个月底算
·三方协议问题,我前几天通过了一个公司的面试


推荐律师


江苏 高峰律师
副主任 法学学士 执业13年
18801590479

安徽 王庆磊律师
副主任 法学学士 
13865833017

湖北 顾小东律师
副主任律师 
13986213581

江苏 章浩律师
副主任 法学学士 
18951945636

山东 范志强律师
执业20年
13065042504

江苏 赵洋洋律师
副主任律师 执业12年
14751692778

热门城市

·上饶律师
·
广元律师
·
梁平区律师
·
信阳律师
·
岳阳律师
·
洛阳律师
·
新余律师
·
郴州律师
·
通州区律师
·
池州律师
·
汕尾律师
·
内蒙古律师
·
山南律师
·
沧州律师
·
沙坪坝区律师
·
贵阳律师

老律师网·法律知识
www.law64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报