法律知识

 首页 >>法律知识

建筑装饰工程施工合同(二)


律师普法 www.law64.net

 发包方(甲方):
  承包方(乙方):
  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情
  况,双方达成如下协议。
  第一条 工程概况
  1.1 工程名称
  1.2 工程地点:
  1.3 承包范围:
  1.4 承包方式:
  1.5 工期:本工程自    年  月  日开工,于    年  月
  日竣工。
  1.6 工程质量:
  1.7 合同价款(人民币大写):
  第二条 甲方工作
  2.1 开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明  份,并向乙方进行现场交底。
  全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采
  取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及
  的各种申请、批件等手续。
  2.2 指派  为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验
  收、变更、登记手续和其他事宜。
  2.3 委托   监理公司进行工程监理,监理公司任命   为总监理工程师,其职责在监理
  合同中应明确,并将合同副本交乙方  份。
  2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费
  用。
  2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
  2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
  第三条 乙方工作
  3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审
  定。
  3.2 指派  为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施
  工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
  3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法
  说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
  3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑
  物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民
  问题及与周围单位(住户)的关系。
  3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
  3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  第四条 关于工期的约定
  4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施
  费用。
  4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
  4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
  4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时
  以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
  第五条 关于工程质量及验收的约定
  5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》
  (JGJ73--91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300--88)等国家
  制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
  5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准
  时,应向乙方支付由此增加的费用。
  5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程
  和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复
  验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承
  担,但工期也予顺延。
  5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺
  延。
  5.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  5.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移
  交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日
  期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  第六条 关于工程价款及结算的约定
  6.1 双方商定本合同价款采用第  种:
  (1)固定价格。
  (2)固定价格加  %包干风险系数计算。包干风险包括内容。
  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
  6.2 本合同生效后,甲方分  次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。
  ┌───────────────┬──────────┬───────┐
  │ 拨款分  次进行      │ 拨款  %    │  金额   │
  ├───────────────┼──────────┼───────┤
  │               │          │       │
  ├───────────────┼──────────┼───────┤
  │               │          │       │
  ├───────────────┼──────────┼───────┤
  │               │          │       │
  └───────────────┴──────────┴───────┘
  6.3 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料  天
  内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在  天内,结清尾款。
  第七条 关于材料供应的约定
  7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并
  应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲
  方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材
  料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值  %的保管费。由于乙方保管不当造成损
  失,由乙方负责赔偿。
  7.2 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。应禁止使
  用,对工程造成的损失由乙方负责。
  第八条 有关安全生产和防火的约定
  8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规
  范。
  8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规
  程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
  8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导
  致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
  8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事
  故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
  第九条 奖励和违约责任
  9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每
  停工或窝工一天,甲方支付乙方  元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的  %
  支付滞纳金。
  9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方  元违约金。甲方要求提前竣
  工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方  元,作为奖励。
  9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质
  价款外,甲方支付乙方  元,作为奖励。
  9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照
  价赔偿。
  9.5 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故
  (包括罚款),由甲方负责并承担损失。
  9.6 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚
  款),由乙方负责并承担损失。
  9.7 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
  9.8 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对
  方由此造成的经济损失。
  第十条 争议或纠纷处理
  10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解
  决或请有关部门进行调解。
  10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双
  方同意由   仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,
  可向人民法院起诉)。
  第十一条 其它约定
  第十二条 附则
  12.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
  12.2 本合同正式两份,双方各执一份。副本  份,甲方执  份,乙方执  份。
  12.3 本合同履行完成后自动终止。
  12.4 附件
  (1)施工图纸或作法说明
  (2)工程项目一览表
  (3)工程预算书
  (4)甲方提供货物清单
  (5)会议纪要
  (6)设计变更
  (7)其他
  
  甲方(盖章):               乙方(盖章):
  法定代表人:                法定代表人:
  代理人:                  代表人:
  单位地址:                 单位地址:
  电话:                   电话:
  传真:                   传真:
  邮码:                   邮码:
  开户银行:                 开户银行:
  户名:                   户名:
  帐号:                   帐号:
  年  月  日               年  月  日
  
  附表一:
  ×××工程甲方供应材料设备一览表
  ┌─┬────────┬───┬──┬──┬──┬───┬───┬──┐
  │序│材料或设备名称 │规格 │单 │数 │单 │供应 │送达 │备 │
  │号│        │型号 │位 │量 │价 │时间 │地点 │注 │
  ├─┼────────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
  │ │        │   │  │  │  │   │   │  │
  │ │        │   │  │  │  │   │   │  │
  │ │        │   │  │  │  │   │   │  │
  ├─┼────────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
  │ │        │   │  │  │  │   │   │  │
  │ │        │   │  │  │  │   │   │  │
  │ │        │   │  │  │  │   │   │  │
  ├─┼────────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤
  │ │        │   │  │  │  │   │   │  │
  │ │        │   │  │  │  │   │   │  │
  │ │        │   │  │  │  │   │   │  │
  └─┴────────┴───┴──┴──┴──┴───┴───┴──┘
...

·建筑安装工程承包合同(三)
      工程名称:_________  工程编号:_________  发包方:_________  承包方:_________  签订时间:_________  签订地点:_________    根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在  施工过程中的权利、......


·建筑安装工程分包合同(一)
      总包方:____(以下简称甲方)  分包方:____(以下简称乙方)  依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工  程总分包实施办法》和××市人民政府〔1984〕×号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合  同,并严肃履行。  第一条 工程项目  一、......


·建筑安装工程承包合同(二)
      发包方:_____(以下简称甲方)  承包方:_____(以下简称乙方)    依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。  第一条 工程项目  1.工程名称:_____  2.工程地点:_____  3.工程编号:_____  4.工程范围和内容:全部工程建筑面积____......


·建设工程施工合同
      第一部分  协议书    发包人(全称):  ─────────────────    承包人(全称):  ─────────────────    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平  等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一......


·建设工程勘察合同(二)
      订立合同双方:  建设单位:____以下简称甲方;  勘察单位:____勘察院,以下简称乙方。  为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的  勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。  第一条 工程名称、......


·没有签订劳动合同因违反公司规定被辞退怎么办
      劳动合同对于劳动者十分重要,它是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议,能保护劳动者的合法权益。但如果没有签订劳动合同因违反公司规定被辞退的话怎么办呢?劳动者有怎样的权利,我们又该如何维护?我们会给您解答。一、没有签订......


·没工作抚养费该如何计算
      夫妻在婚姻的道路中因为种种原因最后选择离婚,但是育有子女的双方还是要对子女履行抚养的义务,在协商好子女由谁抚养后另一方就需要按照规定支付相应的抚养费,那么没工作抚养费该如何计算呢?我们通过下文来了解一下。一、没工作抚养费该如何计算离婚后......


·工伤认定申请书格式的要求在我国包括哪些?
      工伤在我国确实非常的常见,这是因为我国对于工伤的重视程度还不够,因此需要予以重视,在我们的现实生活中,工伤认定需要申请,因此您都想想要知道工伤认定申请书格式的要求在我国包括哪些?那么,接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。一、概述制作......


·走私普通货物、物品罪的立案标准
      1、走私普通货物、物品罪的立案标准根据刑法第153条和最高人民法院《关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关规定,涉嫌走私货物、物品偷逃应缴税额在5万元以上的,应当予以立案。......



·王律师成功辩护贩卖毒品罪案例--多次贩毒且现场挡获获轻判
      四川省金堂县人民法院刑事判决书(2018)川0121......



·南京市溧水区律师事务所
    南京律师为南京市溧水区公民和企业提供专业法律服务,服务范围包......



·构成抢夺罪的重要条件有哪些
      抢夺罪是不采用暴力、胁迫等强制方法而公然夺取财物,而抢劫罪则是行为人采取暴力、胁迫或者其他手段迫使被害人交出财务或者直接将财物抢走。两者属于不同的犯罪,但是认定抢夺罪的时候却很容易与抢劫罪混淆。那么根据法律的相关规定,构成抢夺罪的重要条件有......


·随着社会发展,人们出行不一定要坐车或者自己开车,可以通过找代
      随着社会发展,人们出行不一定要坐车或者自己开车,可以通过找代驾来方便自己,有些车主在喝醉酒的情况下也会找代驾。只是找的代驾司机如果技术不佳,或者开车不认真,那就很容易发生事故,那么,问题来了,交通事故中代驾责任应该由谁承担?我们从代驾的类型......


·计算机软件著作权
      在计算机软件上署名的自然人、法人或者其他组织为计算机软件的开发者,依法享有计算机软件著作权。  计算机软件的著作权属于开发者所有;但是,下列计算机软件的著作权应在合同中约定:  一.由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件,其著......


·破产清算终结审计报告应把握好哪些方面
      破产清算终结审计报告应把握好哪些方面一、企业向法院提出破产申请时,要提供以下材料:请求破产的书面申请。会计师事务所对企业进行审计后出具的审计报告结论,上级主管部门同意破产的批准文件,企业的会计报表,各项财产明细表,债权人名单。地址、金额,......


·虚假出资违反公司法的后果是什么?
      虚假出资违反公司法的后果是什么?如今那些从事非法业务和欺诈活动的集团,有很多都是新兴起的诈骗手段就是建立空头公司,虚假出资导致公司资本出现空洞,严重影响正常的社会经济秩序,那么虚假出资违反公司法的后果是什么呢?接下来的我们为您介绍其后果。一......


·合同诈骗罪有什么立案标准
      在合同的签订、履行过程中,有的人可能会出于非法占有的目的,而采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段来实施诈骗行为。此时一旦符合了规定的立案标准,那么就会构成合同诈骗罪。那究竟我国法律中规定的合同诈骗罪有什么立案标准呢?我们一起在下文中进行具体了......


·股权代持的法律风险
      股权代持是指实际投资者(又称隐名股东)向有限公司或股份有限公司出资,但不以自己的名义作为该公司的股东,而是委托他人(又称显名股东)作为公司章程、出资证明书、工商登记等法律文件记载的股东。显名股东虽没有实际出资,但作为以上法律文件登记记载的股......


·回迁房,在二手市场上市的回迁房约占整个二手市场的10%,可以
      回迁房,在二手市场上市的回迁房约占整个二手市场的10%,可以说实践中购买回迁房的人也是比较多的,而往往也是受回迁房价格的吸引。但不得不说在购买回迁房的情况下,所涉及到的风险也是较大的,这就要求当事人小心注意了。那到底买回迁房注意什么问题呢?下文......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?建筑装饰工程施工合同(二)

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·房屋遗产继承,其中一个不愿意,什么证件也不提供,其余
·为什么判刑了,仙桃市第一看守所还见不到人
·本人在前面某公司上班,当时,上班为顾客垫付两千多,只有pos机票的签字,可顾客过了两多了,仍然不还
·老公拘留在南京市秦淮区看守所,不知道地址怎么去,假药拘留了4
·别人欠我81600块钱总不还
·我把别人牙齿撞了四颗,他要种保险不保 怎么san
·我是來自台灣我先生的堂哥關在福建省南平市看守所如何從台灣
·我在**贷卡号填写错了需要缴000元保释金是正确的吗我是推荐人给我的资料填写的


推荐律师


安徽 史微微律师
部门主任 法学学士 
15955028395

江苏 姜春律师
副主任 执业15年
18921344401

福建 陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376

江苏 顾小东律师
副主任 法学学士 
13851782449

安徽 王庆磊律师
副主任 法学学士 
18056899334

热门城市

·秦皇岛律师
·
四川律师
·
安庆律师
·
吉林律师
·
塔城律师
·
南阳律师
·
丽水律师
·
北京律师
·
乐山律师
·
铜仁律师
·
潜江律师
·
咸阳律师
·
江西律师
·
漳州律师
·
大兴区律师
·
萍乡律师

老律师网·法律知识
www.law64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报