商品房买卖契约是什么？商品房买卖契约样本
  
  现在有很多的人都倾向于有一套属于自己的房子，感觉这样更有安全感，但在进行房屋买卖时，往往会涉及许多法律问题，最关键的一个文件就是房屋买卖契约，网的我们下面带你了解，商品房买卖契约是什么?
  
  一、商品房买卖契约是什么
  
  房屋买卖契约是指房屋买卖双方达成的购房协议，具有法律效力。
  
  二、 商品房买卖契约的样本
  
  商品房买卖契约的样本
  
  卖方(以下简称甲方)：( )
  
  买方(以下简称乙方)：( )
  
  甲方按照《浙江省实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和暂行条例〉办法》的规定，通过( )方式，取得浙江省( )区(县)( )地块的土地使用权，土地面积为( )平方米， 土地使用年限( )年，自( )年 ( )月( )日至( )年( )月( )日止，国有土地使用证号为( )，经浙江省房地产管理局审核，准予上市销售，浙江省商品房销售许可证号为 ( )。
  
  乙方自愿购买甲方的( )的房屋，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。双方经协商，就上述房屋的买卖事项，订立本契约。
  
  第一条：( )房屋，房屋用途为( )，建筑面积为( )平方米(含共有共用面积，房屋状况详见附件)，土地使用面积( )平方米(含共有共用面积)，土地使用期限自房屋产权过之日起至( )年( )月( )日止。 上述面积已经( )房地产管理局测绘。
  
  第二条：双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币( )元，价款合计为(大写)( )仟 ( )佰( )拾( )万( )仟( ) 佰( )拾( )元整(小写： )。乙方预付的定金( )元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。
  
  第三条：乙方同意在本契约签定( )日内将购房款全部汇入甲方指定银行。 甲方指定银行：( ) 银行帐号：( )
  
  第四条：甲方同意在( )年( )月( )日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建筑工程质量部门出具的《工程质量竣工核验证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：( )。 甲方同意按《建设工程质量管理办法》的有关规定，自房屋交付之日超对乙方购置的房屋进行保修。
  
  第五条：乙方同意其购置的房屋由甲方认可的管理公司代管。
  
  第六条：双方同意在签定本契约后一个月内，持本契约和有关证件到房地产管理部门办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋所有权证。 办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。
  
  第七条：本契约生效后，除不可抗力(人力不可抗拒的自然灾害和其他事故;非甲方所能控制的原因并须有关部门证明)外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋交付之日第二天超至实际交付日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过( )日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的，乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日超生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价及利息全部退还给乙方。利息参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。
  
  第八条：本契约生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日超至实际付款之日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过( )(遇法定节假日顺延)乙方未付款的，甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。
  
  第九条：本契约由双方签字之日超生效，未尽事项双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充契约，为本契约不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。
  
  第十条：本契约在履行中双方如发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。
  
  第十一条：本契约正本一式二份，甲乙双方各一份，副本( ) 份，房地产管理部门一份。( )。
  
  甲方(签章)： 乙方(签章)：
  
  法定代表人： 法定代表人：
  
  地址： 地址：
  
  联系电话： 联系电话：
  
  邮政编码： 邮政编码：
  
  代理人: 代理人：
  
  联系电话： 联系电话：
  
  身份证号码： 身份证号码：
  
  年 月 日 年 月 日
  
  预售登记机关：(章)
  
  经办人：
  
  年 月 日
  
  以上是对于商品房买卖契约是什么的简单解答，契约是在买房时签订的一种协议，我们还为您提供了样本，房屋买卖契的样本仅供参考。房屋的买卖对于大部分人来说都是人生中的一件大事，谨慎为妙，如有这方面的其他问题，或是其它的法律问题，建议可以向我们网站的专业律师进行咨询。
  
  ...

·兄弟房产纠纷如何向法院申诉？
      关于房产的纠纷其实许多时候都发生在亲人之间，尤其是有不少发生在兄弟之间的关于房产的纠纷，当法院已经就兄弟房产纠纷案件做出了判决后，当事人又不服判决，决定进行申诉时，那么此时关于兄弟房产纠纷如何向法院申诉呢?今天，的我们就为您讲解一下关于兄弟房产纠纷向法院进行申诉的具体情况。对于涉及到兄弟房产纠纷的案......

·杭州买房政策包括哪些
      在新的一年当中杭州市出台了一系列新的楼市政策，这些新政策的出台也对杭州市二手房市场有一定的影响，随着杭州楼市情况的不断变化和发展，杭州市的二手房市场中二手房买卖政策也更受人们关注，接下来的我们就为您说明一下杭州买房政策。一、杭州二手房税费新政首先看房屋是否满2年，卖方是否唯一住房，买方是否首次购房......

·买房出资证明应该如何写
      面对房价的飞速上涨，为了能有一处安身之所，不少朋友在结婚前或婚后会决定夫妻共同买房，或者一方父母或双方父母会资助子女买房。一旦出现纠纷，最重要的买房出资证明就成为离婚房产分割的关键证据。那么，买房出资证明应该如何写呢？我们马上在下文中为你做介绍。一、买房出资证明应该如何写首先，购房出资证明是对婚前......

·自住型商品房是保障房吗
      自住型商品房是保障房吗，自住房属于商品房的原因购房行为在当前社会是非常常见的，因为当前社会城市中的房屋还比较紧缺，而想要长期待在城市中的话拥有自身的房屋会好很多，方便许多。想要购买房屋的话，房屋属性就是我们需要求分清楚的概念，很多人都不知道自住型房屋是怎样的，会提出自住型商品房是保障房吗这样的问题。......

·离婚房子怎么分配 如何分割离婚房产
      随着离婚的越来越多，现在人不管是自己买房还是父母出钱给买房，总是会在离婚时涉及到房产纠纷，那么离婚房子怎么分配呢，每一个婚姻家庭的房产的情况都是不同的，那么哪些房子离婚时能分，房子归谁?下文为您介绍离婚时不同情况的房子分割的问题。一、婚前购买的商品房，此处商品房指已经在婚前付清购房款，该房屋属于婚前......

·补交附图申请日的确定
      申请人递交的申请专利申请说明书中有对附图的说明，但没有附图或者缺少部分附图的，申请人应当在国务院专利行政部门指定的期限内补交附图或者声明取消附图说明。对于向国务院专利行政部门声明补交附图的，申请日为国务院专利行政部门收到附图之日，或者邮寄附......

·以物抵债协议怎么写？以物抵债协议条款有哪些?
      以物抵债协议怎么写？以物抵债协议条款有哪些?生活中有这样一句话，欠债还钱天经地义，也就是说欠债一般是还的是钱的，但是债务也是可以用物来抵的，很多债务还不上债权人可以要求债务人用房子等固定资产来抵债，那么以物抵债协议怎么写呢？下面，我们下文做......

·工程重大安全事故罪犯罪主体要件是什么?
      工程重大安全事故罪犯罪主体要件是什么？由于工程的大量实施，工程事故问题较为严峻。所以，需要在工程事故发生前通过制定合理的法律法规杜绝事故的发生。那么，在相关法律中，工程重大安全事故罪犯罪主体要件是什么？为此，我们在下文中整理了该问题的相关......

·对法人或者其他组织提起的民事诉讼，应向哪个人民法院提起？
      民事诉讼法第二十二条规定，对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。法人或其他组织以它的主要办事机构所在地为住所。因此，如果欲对法人或者其他组织提起民事诉讼，应向法人或者其他组织的主要办事机构所在地的人民法院提起诉讼。......


·一方婚前财产，婚后赠予对方，属于夫妻共同财产，岳阳仇伶律师的主张得到法院支持。
      原告张某与被告周某登记结婚后，被告周某利用游戏软......


·南京市六合区律师事务所
    南京律师为南京市六合区个人和企业提供专业法律服务，服务范围包......


·什么叫“利用职务上的便利”
      “利用职务上的便利”是指利用职务上的主管、管理、经手公共财物的权力及方便条件。“利用职务上的便利”，既包括利用本人职务上主管、负责、承办某项公共事务的职权，也包括利用职务上有隶属、制约关系的其他国家工作人员的职权。担任单位领导职务的国家工作......

·公司法人变更申请书
      公司法人变更申请书法人代表对外依法行使民事权利和义务的人，如果一个公司想要更换法人代表，就得提交法人代表变更申请书。关于公司法人变更申请书该怎么写，网站在下文中做了总结，请您继续阅读。一、公司法人变更申请书格式变更法人代表申请书商务......

·看守所收押对象与区别
      看守所以县级以上的行政区域为单位设置，由本级公安机关管辖。    　　省、自治区、直辖市国家安全厅(局)根据需要，可以设置看守所。    　　铁道、交通、林业、民航等系统相当于县级以上的公安机关，可以设置看......

·租办公用房要注意什么问题
      租办公用房要注意什么问题生活中，房屋租赁时有发生，其中租赁办公用房的也不在少数。承租人若是在租赁办公用房的过程中不加注意，就有可能掉入出租方或者中介公司的陷阱。那么为了避免这种情况，租办公用房要注意什么呢？请跟随我们一起在下文中进行具体了解......

·办理入职要注意什么事项？
      在现代这个社会，无论是做什么事情都一定要保持着谨慎的态度，对于劳动者来说这点尤为重要。在日常生活中，刚刚入职的劳动者进入用人单位之后需要注意的事项有很多。那么，对于刚进入职场的员工来说办理入职要注意什么事项？接下来我们将为您详细的介绍一下办......

·企业改制操作方法4--同业竞争
          改制过程中，为了防止控股股东与改制的公司在同类产品和同等服务上产生竞争，必须明确产品是否构成同业竞争，必须在产品的功能(产品的功能上加以区别，逐步缩小市场范围)、销售范围(产品的销售范围加以区别，公司与控股股东尽可能不抢......

·孕妇在怀孕期如何离婚,怀孕期间可以离婚吗?
      女方在怀孕的时候是比较脆弱的，因此在这个阶段法律对怀孕女性的保护也是较多的。但此时夫妻之间要是感情破裂的话，还是可以离婚的。那么您知道女性在怀孕期的该如何离婚吗？我们将在下文中为您做详细介绍，希望对你有所帮助。一、孕妇在怀孕期如何离婚我......

·企业融资贷款利息如何计算？
      企业融资贷款利息如何计算？中小企业在发展过程中，经常会面临资金短缺的情况。为了解决这个问题，企业可以向银行申请贷款，对于企业而言，融资成本是不可忽视的一个问题。能够以较低成本拿到生产发展所需资金是不错的，这就需要企业会核算贷款利息。那么企......